《外墙涂料施工合同范文（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙涂料施工合同范文（三篇）.doc（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、外墙涂料施工合同范文外墙涂料安装施工承包工程合同_。甲方：乙方：根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例和建设工程施工合同（示范文本）及有关法律法规的规定，本着平等、自愿和诚实、信用的原则，为明确双方工程中的权利义务和经济责任，经双方协商一致同意签订本合同。一、工程项目1、工程名称：外墙涂料安装工程2、工程地点：3、外墙面积：约二、承包范围内容和方式1、外墙涂料工程采用漆（颜色由甲方确定）。3、承包方式：包工包料。三工程造价_外墙面积约为，单价为元/。工程总价预算为元，实际工程造价以竣工验收施工面积为准.四、工程期限工程总工期为天（日历天），自甲方通知乙方进场施工之
2、日起计算。因甲方原因造成乙方不能正常施工，则按乙方停工的实际天数顺延。五、施工准备1、甲方：（1）委派同志为工地代表，负责协调现场工作。（2）负责提供施工区域脚手架;提供施工用水用电接口，水电管线由乙方自行接通。（3）如施工过程中与土建、消防、装修等施工单位交叉作业而需要协调时，由甲方负责进行协调解决。2、乙方：（1）合同签订后一周内，组织施工人员和施工机械作好进场准备。（2）乙方派同志为本工程项目部代表，全权负责工程施工工作。（3）进场安装前3天，乙方向甲方提交开工报告。六、工程质量1、本工程质量等级：合格力争优良，保质期年。2、乙方所有材料进场必须经过甲方验收合格方可进场施工。3、乙方在施
3、工过程中必须遵守下列规定：（1）必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工，并受甲方派驻的代表监督。（2）涂料至少刷三遍（底漆一遍，面漆两遍）。每道工序必须严格按照有关规范、规程进行施工，前一道工序未完成或未作好保养，不得进入下道工序。每道工序须经甲方验收合格后才可进入下道工序。（3）乙方在施工在发生质量事故，应及时报告甲方代表，一般质量事故处理方案送甲方批准，重大质量事故和处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经批准后实施。发生质量事故处理所产生有费用由乙方承担。七、安全生产1、乙方需设置安全管理人员。2、乙方需做好安装工程安全防护、文明施工措施，对工人
4、进行三级安全教育，向甲方提交安全施工方案。3、乙方特种作业人员需持证上岗。4、乙方要按规定办理工人人身意外伤害保险。如发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。八、工程价款的支付与结算1、乙方进场开工后三天内，预付工程款的10%，计_元。2、完成底漆工序后，支付工程款的10%，计_元，完成第一道面漆后，支付工程款的30%，计_元，完成第二道面漆后。支付工程款30%，计_元。3、在项目调试达到设计要求和使用效果并交付经营试业使用后十日内，支付工程款的15%，计_元。4、余款5%计_元作为质保金，工程验收后一年内如无质量问题即付清余款。外墙涂料施工合同范文（二）委托方（以下简称甲方）：施工方（以下简
5、称乙方）：凯旋517专业油漆装修甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：1.工程地址：2.工程内容：3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（_）人工采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。（_）材料人工4.工程工期：1、开工日期：_，（以乙方工人开工算起）。2、竣工日期：_，（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。五、工程总造价：（人民币）六、甲方的权利和义务：1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.2.材料由乙方负责保管，由于
6、保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。4.甲方应配合乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。八、付款方式：工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即（人民币）变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。九、饰后保修承诺：1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任
7、，保修期间自工程竣工验收之日起，为期（_）年。2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。3.保修内容均采用修复形式。4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。十、违约责任：1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。甲方：
8、_ 乙方：_盖章：代表：联系方式：_ 联系方式：_签订日期：_ 签订日期：_外墙涂料施工合同范文（三）甲方：_ 身份证：_乙方：_ 身份证：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包经乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1、工程地址：2、施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约平方米3、工程开工日期：4、工程竣工日期：5、工程承包方式：包工6、工程总天数：天，雨天顺延。第二条工程价款工程价款按照每平方米元包工计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条质量要求1、工程验收标准：
9、根据业主要求2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3、凡由男方采购的材料，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。4、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。第四条付款方式合同签订后，甲方在乙方开工天内付工程款（_），施工完成后再付款（_），经业主验收合格，并测量工程量后计算工程余款，承诺：_年_月_日前结算清楚工程的余款。第五条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第六条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第七条其他事
10、项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。1、乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。2、甲方义务给乙方施工人员（3人）购买每人300元意外保险。3、乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿（甲方出于人道主义，如发生人生事故可付担10%，实际财产损失50%补偿）。第八条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第九条争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十条本合同自双方盖章或签字后生效。第十一条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_电话：_ 电话：_签约日期：_年_月_日第4页共4页
