《建设工程合同书标准范文（8篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同书标准范文（8篇）（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程合同书标准范文甲方：_ 乙方：_甲方将市汽车零配件交易中心展厅屋面防水工程承包给乙方施工。依照（民法典）及相关法律、行政法规、并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包施工范围：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。四、施工期限：总工期天，必须保证工程质量。（雨雪天气或不可抗力因素顺延）五、材质要求：1、b高聚物改性沥青防水卷材，聚酯胎、4厚、10度、帯箔。2、乙方进场材料必须现场切割抽检材料样品，经监理甲方抽检确认。若抽检不合格，乙方应当及更换。3、卷材4厚，达到国标，冷底子油必须符合建筑工工程屋面防水质量标准要求，严
2、禁加水调兑稀释，卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告。六、施工质量1、必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排气管根部等必须用石油沥青热油毡灌填缝密实。泛水细部（包括排水、排气、女儿墙根部等）处理的卷材必须上翻足够的尺寸，卷材铺设搭接方法必顺水搭接，卷材搭接之间宽度要足够，严密。2、屋面防水施工完毕，必须经监理、甲方个月期限观察无渗透现象发生，质保期年。七、面积计算方式和单价1、以屋面面积加女儿墙泛水高度作为计算面积、总价元2，其中人工元2材料元22、工程结款：经监理、甲方验收合格后付工程款的%，剩余的%年后无质量问题无息返还。八、施工注意事项：1、乙方及其工人在施工过程中
3、，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，严禁在女儿墙压顶部位上打跳，翻作，走动，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。2、乙方应服从甲方监理的正常管理，施工期间发生违纪行为，将给予经济处罚。3、乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。九、合同争议；1、出现本协议规定的不可抗力的事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程
4、中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效应，本合同经甲，乙双方签字盖章之日起生效甲方；乙方联系电话：联系电话_日期：_ 日期：_建设工程合同书标准范文（二）甲方：郴州_公司乙方：甲、乙双方经协商就小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条工程名称及地点1、工程名称：配电工程2、地点：第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸（低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸）承
5、包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。第三条乙方的施工范围和主要工程量1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的（含用户表厢及电能卡表）所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。第四条工程价款结算
6、及付款方式1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：_元整（含税价）。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10个工作日内支付整个工程款的（即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40%（即元整）;剩余10%作为质量保修期内质量保证金（即元整），待合格送电满_年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条双方的权利义务1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资
7、料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。第六条工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在_年_月_日前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收（凭电力部门验收合格
8、后的相关文件送电，视为验收合格），在验收前甲方不启用任何设备。第七条乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准（如通过国家用电认证等），并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。3、乙方对由
9、其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为_年（除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算）。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。第八条违约责任1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期10天以内时，乙方按元天承担违约责任;延误工期超过20天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款10%的违约责任。2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，
10、否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款10%的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日1000分之三向乙方支付违约金。第九条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方根据祥现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格甲方（签章）：乙方签字：_年_月_日建设工程合同书标准范文（三）甲方：（建筑单位）法定代表人：职
11、务：地址：电话：乙方：（承建单位）法定代表人：职务：地址：电话：根据中华人民共和国民法典以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况（1）厂房A_5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积15160.6;（2）厂房B_5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面积8851.82;（3）旧宿舍在原有楼层上加二层;暂定厂房A、B，宿舍加层建筑层水平投影面积约25000，合总价2100万，（每平方米以850元计价，如与报建合同不符以本合同为准）工程完成建筑层水平面积大于25000的面积按每平方米850元计价。工程名称：东莞市佳
12、达包装材料有限公司建设工程工程项目：厂房A、B、宿舍加层（不包括原有宿舍装修）工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业园开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。第二条付款方式1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在工程完成日起后36个月内每月平分支付（即按每月付款138800元不等给乙方，每月_日前至少支付138800元）。乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村商业银行凤岗支行，账户：2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢材费用360万元、商品混凝土费用
13、200万元（开工三天前）、工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元（分两期，其中窗框工程50万元，窗肉工程50万）、外墙装饰工程费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完，按进度比例付款乙方（即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B每层梁板混凝土浇捣完付48万元）第三条建筑材料标准：1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面分格原色水泥金刚砂。3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500_500陶瓷地砖。4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。
14、5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600_600的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。7、厂房A、B卫生间墙面用250_400每块约1.5元的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻子。9、厂房A、B、宿舍加层所有天柵底梁柱面不可抹灰，只用刮腻子。10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面粘贴每平方米16元的纸皮砖。11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材料制安。12、厂房卫生间门用铝材料制安。13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5
15、MM材料制安。14、层面防水按二布三油铺贴第四条其他事项1、甲方责任（1）、天然基础检测费由甲方支付。（2）、10万元以上的城建押金由甲方支付。（3）、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支付。（4）、静压桩检测费由甲方支付。2、乙方责任（1）、10万元以下城建押金由乙方支付。（2）、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费用，工地工程用水用电费由乙方支付。（3）、静压桩工程费由乙方支付。（4）、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包防雷设施工程，不包水电安装工程。（5）、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责补修及费用，但甲方不可扣减工程款。第五条违约责任1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。（按照每名工人150元一
