《规范建设工程施工合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《规范建设工程施工合同书（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、规范建设工程施工合同书 合同网为了提供许多各种各样的重要的合同信息，合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。下面是本人跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。（本文为你提供合同范本两篇。）篇一：立协议单位甲方：_(以下简称_)乙方：_一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包形式：包工包料四、工程内容_五、工程造价本工程合同预算价为_元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_元，在进行开工时再付工程预付款_元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。六、双方责任1.在施工前，由甲方负责会同乙方、
2、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。2.在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。3.乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。4.乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。5.施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。七、双方一致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返
3、工等损失，由乙方负责。八、安全质量措施费，250kYA及以下为伍百元，315kVA及以上为壹仟元，1000kVA及以上为 _(大写)元。变压器油化试验费每台_(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/KVA计取(编入决算书)。九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。十一、争议的处理1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，
4、由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_法定代表人(签章)：_ 法定代表人(签章)：_委托代表：_委托代表：_开户银行：_开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_签订时间：_年_月_日签订时间： _年_月_日协议签订地：_协议签订地：_本人精心推荐工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本 本人精心推荐 工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本
