《建设工程劳务合同示范文本(6篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程劳务合同示范文本(6篇).doc(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务合同示范文本甲方:乙方:甲方,其建设项目:_,建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算,经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议:1、乙方承包工程项目及其内容:灰土以上,散水外沿以内_幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工,增加项目按工程量计算。2、工程质量:按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准,达到合格,工程质量百年大计,甲乙双方要高度重视,要落实专人负责工程管理工作。3、安全施工,以人为本,甲乙双方认真落实国家安全施工规定,做好安全施工工作,乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险,资金由甲方购买,乙方明确专人主管安全除患,非安全培训人员不许参与施工,施工认真执行安全技术
2、操作规程,认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故,力争无大小工伤,如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责,甲方概不负责。4、承包价格及施工费结算:主体框架结构总包价建筑面5、付款方式:按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整,主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%,剩余5%作为质保金,一年后付清。6、甲方工作:及时提供施工图和变更图,做好技术交底,及时供应施工材料,机械和脚手架板,安全防护用品,解决好职工住宿,水电供应。7、节约用料,文明施工:施工模板,方木等多用材料,在施工中,量材使用,做好
3、节约用料,拆除材料及清理按指定地点堆放,落地灰当天清理,及时与新灰混混合使用,更不许过夜,做好节约用料,工完场清,文明施工。8、乙方组建施工班子:要有1人技术员,给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理,工地施工人员务必听从,施工中提出的安全施工问题,工程质量问题务必及时纠正,否则有权停止施工。9、遵守项目部各项管理制度,门卫制度,用小型机械,工具防护用品由乙方打条,保管使用,竣工后交回,材料下车由方负责。10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。11、本合同从签字之日起生效,付完款后合同自动失效。附一:合同签订后乙方交押保证金贰万元,乙方进入工地后退还乙方,如违约甲方不在退还乙方贰万元整。甲方
4、(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同示范文本(二)甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法和国家工商行政管理局,建设部颁发的建设工程施工合同文本,并根据省、市有关规定、本着平等自愿,协商一致的原则,结合本合同具体情况,双方达成以下协议:一、工程概况工程名称:新郑市轩辕路芙蓉小区_号楼、承包范围:乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6_20),所有侧面全算,所有内口不粉。二、承包价格空口实算36元/m2.三、乙方承包此工程按甲方要
5、求达到合格工程。四、付款方式乙方工人进入工地,由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%,下一部分完工后应把上一部分的20%付清,并付本部分的80%,整体完工后付清。五、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同示范文本(三)雇主(甲方):代表人:雇员(乙方):负责人:甲乙双方根据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、劳务方式:
6、4、工程内容:二、质量要求1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工,至_年_月_日完工,总工期为_天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。2、工期顺延与延长:
7、(1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定).(2)工程施工内容增加的,甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定,合同总价暂定:_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定,向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内,甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3
8、、甲方对乙方不合乎要求的施工,有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时,应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定,遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥,对不合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时,应按照合同的规定安全、高效的施行,及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务,若发生质量问题,乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职
9、的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的_%承担违约金,或每天按_元向甲方支
10、付违约金。3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的_%_%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_年_月_日乙方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_年_月_日建设工程劳务合同示范文本(四)甲方:_ 乙方:_依照
11、中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、乙方承包范围:_整栋楼砖砌体、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。二、承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。三、承包单价1、砌体单价按每块砖元/块计算,双方现场清点为准。2、内墙抹灰每平米/元按实际抹灰面积计算,所有洞口扣除,由甲乙双方现场测量为准。3、外墙抹灰打底和贴砖所有工序在内每平方米_元,所有洞口面积扣除,由甲乙双方现场测量为准。四、质量要求乙方
12、应该严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担,甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂3cm、平5cm,外墙垂5cm、平8cm.五、工期要求在45天完成,即合同签定之日起,除停电、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚_元/天,提前一天奖励_元/天。六、文明施工与安全乙方必须严格把好安全生产关,采取安全施工的防护措施,杜绝事故发生,施工中的发生大小事故均由乙方负责。乙方必须每天保持现场清爽,不能有任何材料浪费现象。如经发现,甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款,乙方在施工中应与甲方和其他施工组团结相处,不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。七、验收结算支付方式
13、本工程竣工后,甲乙双方组织相关部门人员在一个星期内进行验收,20天内进行结算,在一个月之内付工程款的95%,保质期6个月后付5%,施工期间乙方不得以任何借口要求拨工程款。本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:_ 乙方:_日期:_ 日期:_建设工程劳务合同示范文本(五)雇主(甲方):代表人:雇员(乙方):负责人:甲乙双方根据_中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、劳务方式:4、工程内容:二、质量要求1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责_内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工,至_年_月_日完工,总工期为_天,乙方必须根据天气自然环境等因素合