《工程施工合同简易版（5篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同简易版（5篇）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程施工合同简易版发包方（以下称甲方）：_承包方（以下称乙方）：_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.第二条工程期限合同工期总日历天数_天。第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组（一组_块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付
2、，施工结束后，甲方_日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按
3、工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_乙方：_年_月_日工程施工合同简易版（二）发包人（甲方）：_承包人（乙方）：_双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：_面积为准三、合同工期开工日期：_年_月_号坯房竣工日期：_年_月_号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：_年_月_号合同工期总日历天数：_天四、工期延误：因以下
4、原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。六、工程质量标准：_县质量检测局为准。（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥_元_建筑面积的总平方米工程预支款：￥_万元竣工日付款：余下总金额的_%工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协
5、议或文件视为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：（签名）_电话：_住所：_承包人：（签名）
6、_电话：_住所：_工程施工合同简易版（三）发包方：_承包方：_根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。（1）工程概况工程名称：_;工程地点：_;工程计划批准单位及文号：_;工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。（2）工程期限本工程合同总工期为_天。本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。（3）工程合同总价本工程合同总价为人民币_元。（4）材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第_办理;材料、设备供应范围的划分和检验;材料价差及实物价格的结算;（5）工程质量和检查
7、验收（6）施工设计变更（7）双方负责事项（8）工程价款的支付与结算（9）违约责任与奖励规定（10）争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。（11）特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。（12）附则其他本合同未言明事项，一律按民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同正本_份，其中发包方执_份，承包方执_份，副本_份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行
8、备案。发包方_（盖章）承包方_（盖章）鉴（公）证意见_地址：_经办人：_法定代表人（签名）：_鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_签约日期：_签约地点：_工程施工合同简易版（四）发包发（甲方）：_承包方（乙方）：_经双方协商同意甲方将_工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料（包小型机具、扫帚等），包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。二、工程承包范围_.三、工程承包单价_.四、付款方式进度款按完成工程量_按月支付，竣工退场支付_.五、甲乙双方责
9、任1、甲方责任：提供图纸、平面放线、质量技术交底、施工中用大型机械、安全帽、购买施工期间员工意外保险、提供足够材料。2、乙方责任：（1）按图施工，以甲方交底执行，并按照国家现行有关规范和工程质量要求施工，做好工程自检，确保工程质量必须优良。如工程质量不符合施工图纸及质量标准，造成返工一切材料、误工损失全部由乙方负责。（2）砌砖工程：砖必须湿水后方能砌筑，砌筑时确保地面干净、湿水；墙面平整，垂直误差正负3_5mm，灰缝厚度10_15mm，且平直均匀饱满，墙体砌好4_6天才能顶砖、加气砖，断切时要平直，用锯用刀砍。预留之前叉口时必须一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排门窗、洞口尺寸预留准确。建筑垃
10、圾及时清理并再利用，必须做到当天工完场清。（3）内墙抹灰工程：硂柱、墙、梁、加气块墙面必须甩浆。柱、剪力垟、梁与砖接触的垂直缝，顶缝必须挂网，先定点，现成管理人员验收合格后方能批灰，批灰过程中须先将垟湿水并确保批灰面、阴阳角平整，垂直通长误差不草果3mm，且无空股裂缝，落地灰及时清理再利用，施工现场工完场清。（4）外墙装饰工程：柱、剪力墙、梁板、加气块平面甩浆，孔洞封堵，所有硂、砖触面的垂直缝，顶缝全部挂网。外墙定点与现场管理人员配合施工，并经专业管理人员验收合格后方能批灰。批灰过程中，垟面须先湿水，沙浆比例达标，垟面、阴阳角垂直平整误差低于3mm，且无空股、裂缝、沙眼。落地灰及时清理再利用，
11、放线贴砖时门窗洞口要求整砖，特殊情况与现成管理人员配合处理。砖缝必须横平竖直，缝大小均匀，所有窗台、飘板等凸出构件，下口做滴水，上口做斜水，门窗洞口，硂砖迸缝沙浆严密饱满，确保不渗水，渗水保修。（5）室内粘贴：地板粘砖时，地面清理干净，并扫防水沙浆，验收后方能开始贴砖。粘贴时确保无空鼓，否则返工赔料，完成面必须水平直缝，卫生间、厨房等防水地面，按图纸要求走水至地漏，地面无存水现象。（6）施工过程中，如因做工马虎偷工损料，造成外墙、卫生间、厨房、层面等渗水现象，后果全部由乙方承担。施工时严禁浪费材料，要合理利用各种材料，违者罚款由乙方全部承担。（7）中途不管任何原因私自罢工，停工一天，按照实际人
12、数每人每天罚款一百元，停工1天以上按自动退场处理。工程款按实际工程量的70%结算。（8）工期进度：乙方必须按以上进度准备足够工人，若因乙方人员不足，拖延工期，拖延一天罚款_元，拖延3天以上甲方有权另进班组，以保住工期按时完成。六、安全、质量罚款细则（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罚款_元；（2）乘坐提升架上落，每人次罚款_元。（3）宿舍白天不关灯、用电烧水、做饭等违章用，每人次罚款_元，并没收用电器具；（4）厨房、冲凉房或施工中用水，用电完后不关，每人次罚款_元；（5）施工中浪费材料，按原价十倍罚款；（6）高层抛掉物罚款_元，造成严重后果全部由乙方负责；（7）违反本合同乙方责任中的任何安全
13、质量问题，似情节轻重处以罚款不等，如多次出现质量问题，停工整顿，严重者甲方有权清退乙方出场，工程款按60%结算。（8）工伤、工故乙方承担30%.七、其他事项1、本工地内打架每人次罚款_元，严重者送公安机关处理，一切法律经济责任自负，本工地员工在工地外发生一切事情与本工地无关。2、借领工具、损坏或原价赔偿，违规操作损坏机械者，维修费用或造成其它损失由乙方负责。3、本合同安全、质量等未尽事宜按国家有关规定执行，本合同双方签字后生效，工程竣工时结算余款后自动失效，本合同一式两份均具同等法律效力。发包方（甲方）签字：_承包方（乙方）签字：_签订日期：_年_月_日工程施工合同简易版（五）发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则
