《工程承揽合同标准范文（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承揽合同标准范文（三篇）.doc（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承揽合同标准范文_有限公司（甲方）_有限公司（乙方）依照_有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计2、设备购置3、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求
2、。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：_元;（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：（1）、合同签订3天内应付工程款的70%（计_元）（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在_年_月_日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间,甲方应派员到现
3、场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）代表：_ 代表：_年_月_日 _年_月_日工程承揽合同标准范文（二）本文目录工程承揽合同工程承揽合同范本系统设备工程承揽合同委托单位（甲方）：承揽单位（乙方）：为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人
4、民共和国消费者权益保护法以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_。2.工程地点：_。3.承包范围：参见合同附件之预算表。4.工程承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：（1）承包人包工、包料;（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料;（3）承包人包工、发包人包料。5.施工图纸：双方施工图采取下列第_种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份;（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）_元，由发包人支付（此费用不在工程价款
5、内）.6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前_内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。7.甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整（附报价清单）。二、施工时间工程期限日，时间自起至日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。三、甲方工作1、开工前_天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续
6、外。3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。四、乙方工作1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。3.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完
7、好，保证居室内上、下水管道的通畅。5.对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。7.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。五、验收和标准1.按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定
8、作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。六、工程款付款方式如下：付款时间付款百分比金额七、违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负
9、责并担责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。八、质保期乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。九、其他：1、本合同一式份，2、本合同自双方代表签、盖后生效，需办理鉴（公）证的，自办理鉴（公）证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。委托方（甲方）：承揽单位（乙方）：代表人：_ 代表人：_签约日期：_ 签约日期
10、：_工程承揽合同标准范文（三）甲方：_ 联系电话：_乙方：_ 联系电话：_甲乙双方经友好协商，就_工程达成以下协议：1.甲方为乙方提供_设备及软件，共_。合同总价款：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）其中软件费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）硬件费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）工程费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）2.付款方式乙方先付甲方总工程预付款。共￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）其中软件费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）硬件费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）工程费：￥_元（大写：_万_仟_百_拾整）甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬
11、件费用。完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。以上付款方式均为现金付款。3.甲方责任（1）甲方在乙方要求的时间_年_月_日之前完成软件安装调试。（2）甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为_年，维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。（3）如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。（4）壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥_元/年（不包括更换设备和增加软件支持点数的费用）。4.乙方责任（1）甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民
12、事及刑事法律责任由乙方承担。（2）乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。（3）由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。5.其他事项（1）不得对软件加以仿制;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。（2）按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过_天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。6.违约责任双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。7.本合同自甲乙双方代表签及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有_份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效!甲方：（盖章）_负责人：_时间：_地点：_乙方：（盖章）_负责人：_时间：_地点：_第3页共3页
