《建设工程总承包合同标准模板（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程总承包合同标准模板（四篇）.doc（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程总承包合同标准模板发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_份平方米。4.承包内容：_5.建筑安装工程造价：共计人民币_份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法（1）.（2）.7.工程开工日期：_年_月_日8.工程竣工日期：_年_月_日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务（1）.（2）.11.乙方主要义务（1）.（2）.12.违约责任（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，
2、按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同共_份14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但
3、保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送_银行一份。发包方：_ （盖章）法定代表人（签字）：_承包方：_ （盖章）法定代表人（签字）：_签约日期：_年_月_日建设工程总承包合同标准模板（二）甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，然后特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点：该工程为_学校教学实验楼工程，地点在_市_。二、承包方式与要求：该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以
4、包税、包工、包食宿方式承包给乙方。然后要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与资料：经双方协商，该工程按_元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，然后其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等资料。四、工程质量与安全：根据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，然后
5、其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员务必服从甲方管理人员的安排，务必严格遵守安全操作规程，然后为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每一天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律职责。五、礼貌施工与奖罚：乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发此刻分清职责后给予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办
6、好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，然后严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展状况借给乙方必须数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。然后留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场务必按照甲方确定的工
7、期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。七、双方权力与义务（一）甲方：1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款资料实施处罚，然后经济赔偿及辞退的权力。2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。3、甲方带给给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，然后对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。（二）乙方1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担
8、合同资料的全部工作，确保工程质量。2、乙主务必按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方务必承担全部职责，甲方概不负责。3、乙方有权拒绝甲方不贴合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，然后供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应带给人员名单、身份证。5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为确保工期，乙方务必按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约职责与其他1、以上条款双方务必严格遵守，任何一方违反或造成工程停工
9、，然后务必追究违约方职责。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成必须经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方务必自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_年_月_日建设工程总承包合同标准模板（三）发包方：_承包方：_根据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
10、（1）工程概况工程名称：_;工程地点：_;工程计划批准单位及文号：_;工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。（2）工程期限本工程合同总工期为_天。本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。（3）工程合同总价本工程合同总价为人民币_元。（4）材料、设备供应本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第_办理;材料、设备供应范围的划分和检验;材料价差及实物价格的结算;（5）工程质量和检查验收（6）施工设计变更（7）双方负责事项（8）工程价款的支付与结算（9）违约责任与奖励规定（10）争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双
11、方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。（11）特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。（12）附则其他本合同未言明事项，一律按民法典和建筑安装工程承包合同条例规定执行。本合同正本_份，其中发包方执_份，承包方执_份，副本_份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包方_（盖章）承包方_（盖章）鉴（公）证意见_地址：_经办人：_法定代表人（签名）：_鉴（公）证机关（章）委托代理人（签名）：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐
12、号：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_签约日期：_签约地点：_建设工程总承包合同标准模板（四）发包人（全称）：_有限公司承包人（全称）：_集团有限责任公司依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：_资金来源：自筹承包范围：_二、工程承包范围承包范围1除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。其中：_1.1土建施工承包范围为_建筑设计院有限公司设计的“_一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。3工程师指令经发包人同意的其他项目。发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。三、合同工期：_开工_日期：_年_月_日（暂定）竣工_日期：_年_月_日合同
