《建设工程劳务合同标准范本(八篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程劳务合同标准范本(八篇).doc(33页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程劳务合同标准范本甲方:乙方:甲方,其建设项目:_,建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算,经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议:1、乙方承包工程项目及其内容:灰土以上,散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工,增加项目按工程量计算。2、工程质量:按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准,达到合格,工程质量百年大计,甲乙双方要高度重视,要落实专人负责工程管理工作。3、安全施工,以人为本,甲乙双方认真落实国家安全施工规定,做好安全施工工作,乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险,资金由甲方购买,乙方明确专人主管安全除患,非安全培训人员不许参与施工,施工认真执行安全技术
2、操作规程,认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故,力争无大小工伤,如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责,甲方概不负责。4、承包价格及施工费结算:主体框架结构总包价建筑面5、付款方式:按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整,主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%,剩余5%作为质保金,一年后付清。6、甲方工作:及时提供施工图和变更图,做好技术交底,及时供应施工材料,机械和脚手架板,安全防护用品,解决好职工住宿,水电供应。7、节约用料,文明施工:施工模板,方木等多用材料,在施工中,量材使用,做好
3、节约用料,拆除材料及清理按指定地点堆放,落地灰当天清理,及时与新灰混混合使用,更不许过夜,做好节约用料,工完场清,文明施工。8、乙方组建施工班子:要有1人技术员,给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理,工地施工人员务必听从,施工中提出的安全施工问题,工程质量问题务必及时纠正,否则有权停止施工。9、遵守项目部各项管理制度,门卫制度,用小型机械,工具防护用品由乙方打条,保管使用,竣工后交回,材料下车由方负责。10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。11、本合同从签字之日起生效,付完款后合同自动失效。附一:合同签订后乙方交押保证金贰万元,乙方进入工地后退还乙方,如违约甲方不在退还乙方贰万元整。甲方
4、(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务合同标准范本(二)雇主(甲方):代表人:雇员(乙方):负责人:甲乙双方根据民法典中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、劳务方式:4、工程内容:二、质量要求1、工程质量等级:乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。2、乙方应有相应的施工经验,技术工人应具备相应技术资质及生产能力,施工人员工种和数量应满足工程需要。3、本工程验收执
5、行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内,乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。三、工期1、本合同自_年_月_日开工,至_年_月_日完工,总工期为_天,乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期,安排好施工组织设计,按期完工。2、工期顺延与延长:(1)施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的,本条约定的工期相应顺延(顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定).(2)工程施工内容增加的,甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。四、劳务费用1、甲乙双方协商确定,合同总
6、价暂定:_元。2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用(包括辅材在内),均列入乙方预提劳务费用,并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。3、甲方每月_日委托_银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。五、甲方职责1、甲方应按照合同的约定,向乙方提供合适的劳动环境。2、在合同期限内,甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。3、甲方对乙方不合乎要求的施工,有权要求其返工。4、甲方在收到竣工验收通知时,应及时安排人员组织验收。5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。六、乙方职责1、乙方应按照合同的规定,遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥,对不
7、合理的指挥要求可以拒绝。2、乙方在工作时,应按照合同的规定安全、高效的施行,及时完成任务。3、乙方应按照合同的要求完成任务,若发生质量问题,乙方应负责返工。4、工程完工当天应通知甲方验收。七、竣工验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有
8、权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算.4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。八、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的_%承担违约金,或每天按_元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的_%_%承担违约金。九、争议解决如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成的,双方均可向合
9、同签订地、合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本协议经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。2、本协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_年_月_日乙方:地址:联系方式:合同签订地:合同履行地:签约时间:_年_月_日建设工程劳务合同标准范本(三)甲方:乙方:为增强企业内部竞争机制,发挥各自优势,甲方同意将(研发基地工程)。委派乙方组织施工,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则,经双方协商一致,就有关承包事项特订立本协议,双方遵照执行。一、工程概况1、工程名
10、称:研发中心、办公楼、地窖2、工程地点:山东省县城经济开发区(工业园区)县城北外环以北京九铁路以北,3、建筑面积:约5.3万平方米4、工程造价:工程价款按照实际完成的建筑面积计算_固定单价。5、工期:按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。6、承包范围:施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以内)。7、本合同不包括项目:防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆,门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。二、承包方式1.包工包料:_、结构工程、建筑工程,模板工程、脚手架工程、水电工程、2.甲方供钢筋、砼3.乙方包施
11、工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。4.乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。5.完工清场、包工程验收合格。6.包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下三、质量标准及安全生产、文明施工目标1、工程质量标准:按照国家验收标准达到合格标准2、安全、文明施工目标:满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工;2、乙方自行负责组织施工和管理,甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等,均由乙方自
12、行采购,但须通过质监站复检合格。4、本工程须设立专款专用银行账号,本工程的财务事宜由乙方管理。五、承包价款及支付1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准,主工执行_年山东省建筑安装工程消耗定额,_年山东省建筑安装工程取费定额,施工期间执行_地区建筑材料市场信息价目表没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认人工费按当地政府具体文件执行,所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件,按实际计取,取费标准为1类取费。2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。施工阶段:各层砌体项目施工完成按建筑面积计算,按天泰大合同付款。六、甲方的权利和义务1、甲
13、方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜,协调与上级主管部门、建设单位的关系。4、在施工过程中,甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理,不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。七、乙方的权利和义务1、负责组建完善的项目管理机构,编制计划、统计、施工方案等资料,并接受甲方的领导和管理,执行甲方的管理规章制度及管理规定,维护甲方利益和形象。2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中,甲方有关的权利和义务
14、全部由乙方承担。3、乙方负责抓好安全文明施工,树立良好的施工企业形象。4、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件,负责工程的移交,按规定进行保修。5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。八、其他1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行:依据_年山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内,乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认,甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议,否则视为甲方默认,待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付,对于甲方审定的签证或变更意见,乙方如有异议,应于七天内回复,并以积极的态度配合,如在规定的时间内乙方不能答复,甲方视为乙方默认,乙方现场进度不得以此而拖延工期九、附则1、本合同经双方签字后生效,在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后,合同条款自行终止。2、本合同壹式肆份,甲方执贰份、乙方执贰份,具同等法律效力。3、本合同未尽事宜,由双方协商解决,另签补充协议。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表