《建设工程施工协议书范本（七篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工协议书范本（七篇）.doc（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工协议书范本发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程内容：_四、承包形式：_五、工程立项批准文号：_六、工程承包范围：_第二条工程期限一、合同工期总日历天数_天；开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：1、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工；停水停电_天以上；2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因
2、素；3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币（大写：_）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内，甲方支付_元工程款；2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_元工程款；3、余款_元作为质量保证金，待保修期满后_个工作日内无息支付。第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料
3、价为准）进行计算，计算后的总价下浮_作为本合同的结算价款。1、甲方于_年_月_日支付_元；2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_，留_做质保金，待保修期满后_个工作日内付清。3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙
4、方承担。第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、质量标准：工程质量符合_标准。二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工
5、程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条质量保修一、本工程保修期限为_年，自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙
6、方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_的劳务费。乙方保修联系电话：_；乙方保修联系人：_。第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_元。二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除）
7、，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20向守约方支付违约金。四、保密事项：除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的_需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的_保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条签订地点本合同在签订。第十二条补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。第十三条合同生效本合同自生效。第十四条合同份数本合同
8、一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：地址：邮政编码：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：建设工程施工协议书范本（二）甲方（发包方）：代表人：乙方（责任方）：责任人：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人
9、应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照相关法律、法规规定，双方协商后约定，将_工程_项目委托乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行。一、工程概况1、工程内容：2、承包方式：3、承包范围：4、合同总价：5、付款方式：二、双方责任1、甲方责任：（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。（3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进
10、行工作联系并申报有关文件资料。（4）工程完工时，及时安排人员组织验收。（5）及时支付工程款，不可拖欠劳动报酬。2、乙方责任：（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。（3）工人进入施工现场佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。（4）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及
11、相关法律规定，以确保安全、文明施工。（5）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。（6）乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包，否则甲方有权立即收回本施工项目。（7）工程完工时，乙方应积极配合甲方完成验收。三、工程质量及验收标准风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。工程质量应符合国家现行施工验收规范的
12、要求，必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。四、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、计划开工期限_年_月_日，计划完工期限_年_月_日，总历时_日。2、乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要
13、求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期_日，按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。五、违约责任（1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致合同无法履行的行为，甲方有权单方解除并要
14、求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。六、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。七、甲方对本责任书上述各条款具有解释权八、附则1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_年_月_日在_（地点）签署。3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。九、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：_ 住址：_代表人：签订地点：_年_月_日乙方：_ 住址：_责任人：签订地点：_年_月_日建设工程施工协议书范本（三）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为推行项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部，为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠，双方达成如下协议：第一条工程名称及工程地点：1、
