2023年建设工程合同

《2023年建设工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程合同（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、2023年建设工程合同建设工程合同1甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本项目协商一样，订立协议并共同遵照执行。第一条：工程名称：第三条：工程范围：见附件.第四条：工程总价：人民币 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。第五条：5.1竣工日期：(竣工报告为准) 交付日5.2合同总工期： 元。5.3甲方付款不以乙方向其供应发票为前提。第六条：本工程质量标准按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。第七条：代表甲方应

2、指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权托付书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方拖延通知而造成的损失由甲方担当。第八条：工地管理8.1乙方必需加强施工人员的平安及职业技能教化，在施工过程中，必需保证平安，清除隐患，杜绝一切事故的发生。8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必需做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运输指定地点。8.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严峻移交司法部门处理。第九条：设备、材料、通行及配套9.1 甲方供应乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的短暂或

3、永久性质的设备。9.2 本工程运用的材料：见附件。9.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺当施工，应向乙方供应使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责供应，甲方应随时留意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之平安正常营运。第十条：工程保险10.1乙方应对其员工购买保险10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，假如涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特殊载列于保险单上和附表本部份之上。10.3双方必需维持其有效期直至本分包

4、工程全部完成止。10.4除能证明因不行抗力或乙方有意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。第十一条：变更设计11.1双方得以根据下列状况变更其分包合同的工程：11.2经由本合同双方协商一样削减的事项。11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或削减的事项。11.4所增加或变更之费用，乙方可以根据签订到变更期间的相对高价定价。 11.5削减之工程，甲方除担当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。第十二条：工程延期12.1须延长完工日期时，乙方可于缘由发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方有意造成延期的除外。12.2本工程施工

5、期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。第十三条：验收13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参与，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。13.5本工程竣工并经甲方验

6、收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为全部权及相关权利义务发生转移。第十四条：违约及损害赔偿责任14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。14.2一方要求削减工程金额达原合约金额之百分之二十。14.3一方要求停工达15日，除能证明是不行抗力或另一方之有意或重大过失除外 。14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无实力支付工程款。14.5本合约依上述缘由而终止或解除时，或因其它缘由致使合同但发生其它赔偿事务，一方仍得依法向另一方求偿。14.6除能够证明是乙方有意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违

7、约金15万元。14.7除能证明是不行抗力或乙方有意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方担当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。14.8甲方不根据合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每拖延一天根据工程总价的百分之三支付违约金。第十五条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应同等协商，协商不成，由 人民法院管辖。第十六条：其它16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。16

8、.4一方供应之地址为可送达之地址，假如变更应刚好通知，否则根据合同约定地址投递即视为送达。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程合同2(甲方)发包人：(乙方)承包人：法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：(甲方)托付(乙方)承包人建立 1#厂房 建立工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：1.1依中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程勘察设计市场管理规定去执行。1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。1.3建筑建设工程，设计院设计建立施工图批准文件去执行。2.1本合同建立项目内容：名称、规模、

9、阶段完工时辰表、投资及建筑工程费用表见下表： 全部报价以设计院设计施工图纸要求标准去建立、施工，1#厂房报价如下表格：2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方运用，乙方 5%的保修金 。2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方运用。若甲方缘由不能如期完成或合同建设中途无法接着施工，经双方协商解决。2.4若乙方无法接着施工或未能履行合同的建设，甲方可全权确定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。2.5乙方若停工十日以上，未能接着依合同建立，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，接着完成乙方未完成的建立工作，甲方不担当乙方所投放施工的

10、建立费用。(乙方不行用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)3.1本合同建立费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建立。4.2(甲方)发包人变更托付建立项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建立费用。4.3在未签订合同签(甲

11、方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建立费用。4.4(乙方)承包人应爱护(甲方)发包人的学问产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不行向第三人转让或用于好本合同外的项目。5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理运用年限最少为 年。6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应依据(乙方)承包人已进行的

12、实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。6.2(甲方)发包人应按本合同规定的.金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建立工程费。逾期支付每周应担当支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应马上和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责实行补救措施外，不担当任何责任。6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。7.1本工程设计资料

13、及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，随意用它品取代。7.2由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。7.3本合同发生争吵时，双方当事人应刚好协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，

14、均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程合同3甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、 工程概况及承包方式1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包方式：包工包料4、 工程概况：建筑面积 平方米。二、 工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、 工程造价工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥ 元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)四、 工程期限工程开工日期： 年 月 日工程竣工日期： 年 月 日五、 质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理