《标准电力施工合同（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准电力施工合同（七篇）（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、标准电力施工合同建设单位：（以下简称甲方）法定代表人（签章）：联系电话：委托代理人（签章）：联系电话：实施单位：（以下简称乙方）负责人（签章）：委托代理人（签章）：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：送电工程工程地址：工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有
2、供配电设施。（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购臵、安装、调试等费用。（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币X元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起_日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进
3、行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。办理施工所需各种证件、批件和临时用地;向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确;协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开
4、工后继续协调遗留问题。（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。甲方对其提供的上述资料的真实性负责。（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。（六）提
5、供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位臵，方便居民及底商客户使用。甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延;甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。（三）遵守国家的法律、法规。第八条：工程延期对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。（一）工程量变化和设计变更。（二）一周内，非乙
6、方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。（三）不可抗力。（四）自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。（五）约定或甲方代表同意顺延的其它情况。第九条：送电日期甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。第十条：协议期限协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。第十一条：违约甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期;按协议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范
7、要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。第十二条：争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。建设单位：实施单位：_年_月_日标准电力施工合同（二）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包形式：（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压
8、进出线电缆、外线工程费用等）第二条工程总价合同总价为（RMB）：元整含税（大写壹佰万元整）。第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款（人民币）40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）;2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整（大写伍拾万元整）3、工程验收通电合格后7天内付款10%（人民币）10,0000元整（大写拾整）4、双方盖章后合同开始生效。第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供电局审批为依据）
9、，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。第五条甲方职责1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、协助
10、甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;4、自柜体到厂日起履行保固条款;5、开具本合同价上的工程发票。第七条技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条工程日期1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需
11、征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。第十条保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方
12、先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日标准电力施工合同（三）甲方：乙方：受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：文化街萝卜会2、工程地点：昌乐路文化街二、施工范围及工程量1、安装VV22435mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。2、安装一块（10_40A）三相四线电能表及其相关调试
13、。3、电力部门所有报装手续的办理。三、工程价款及付款方式：1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。四、甲方职责1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。3、根据国家现行规范组织工程验收。4、协助施工单位抓好安全文明生产。五、乙方职责1、按批准的施工设计图纸施工。2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通（车辆、人身）事故由乙方负责。3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。六、其
14、它1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。甲方：_ 乙方：_代表签字：_ 代表签字：_签订日期：_年_月_日标准电力施工合同（四）甲方：乙方：为了使我公司建设（改造）工程顺利进行，明确甲、乙双方的权一、合同文件1.1、合同文件的组成1.1.1、本合同条款。1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。1.2合同文件使用的标准1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力二、工程项目概况2.1、工程名称：2.2、工程地点：2.3、工程性质：2.4、工程施工承包内容：本合同委托建设（改造）工期根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为三、委托建设（改造）管理合同价款根据本批工程项目设计规定的全部建设（改造）内容，甲方委托四、本合同双方职责及权益5.1、甲方5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人5.1
