《场地工程承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《场地工程承包合同.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部工程承包协议甲方：乙方：甲乙双方本着平等自愿，互利合作的原则，经过协商，达成以下协议：第一条：工程项目名称及项目范围1、项目名称： 2、建设单位： 3、工程范围： 4、工程地点： 第二条：工程的质量和要求1、按照甲方设计的要求开发整理，施工中如需变动，由甲方发出设计变更通知书，如变更期间造成的返工、窝工所有费用由甲方承担，如乙方无异议后，乙方按新的设计进行施工。2、土地平整中不得出现土包、坑洼、缺土现象。3、甲方随时跟踪施工质量，直至乙方施工质量达到设计要求。第三条：承包方式及工程单价1、从装点到卸点运距XXX公里；2、自然方每立方米 元（税后价）；3、运距每超XXX米每立方加价 元。4、
2、本项目的方量暂定为XXX万m，工程总造价为XXX万元，车辆进场预付总工程款XX%。第四条：付款和结算方式1、乙方进场施工后，每月结算一次，每月 日前甲乙双方进行土方得测量，甲乙双方无异议后签字生效，次月 日前把所发生的工程款汇到乙方指定的银行账号。2、每月结算工程的XX%，剩余工程款在工程完工后，甲方验收合格后 天 内付清。第五条：开工时间1、本项目工期为 。 年 月 日至 年 月 日。2、进场时间定于 。第六条：工程计算与验收1、在乙方进入施工现场后，甲乙双方测量技术人员对施工现场按甲方提供的坐标和施工图纸对现场进行地貌实测，并做好施工现场坐标详细地貌图。2、每月 日为工程进度验收日期，由甲
3、乙双方现场负责人与双方测量技术人员共同实测工程量，并做好实测记录，经双方现场负责人以及技术人员核实确定无误后，双方签字生效，双方保存好测量记录，便于下次测量作为核对依据。第七条：甲方责任和义务1、甲方负责乙方施工所需住房、照明电、生活用水的提供。甲方负责提供乙方在施工中所需柴油，费用按市场价在当月工程款中扣除。2、负责承包合同签订，实施工程项目的管理和监督，协调各方关系，并 办理乙方施工现场的一切合法手续，确保工程顺利进行。如遇周边村民闹事，负责纠纷处理。3、负责水准点与作坐标控制点交验，图纸技术咨询工作和实测方量数据。4、在施工当中，涉及周边环境水土流失，生态植被、农作物土地等，均由甲方负责
4、处理。5、甲方积极负责工程施工，执行合同条款，办理工程交工。验收、报告编制履行工程承包合同规定义务。6、以上条款所产生的费用均由甲方承担，乙方概不负责。第八条：乙方责任和义务1、乙方接到甲方开工通知函，保证在两个工作日内，管理和技术人员全部到位，并安排调运机械设备，确保准时开工。2、负责将车辆及其它机械设备按甲方指定区域全部到位，按要求数量等待甲方验收，并根据设备清单及人员身份证复印件各一份交给甲方备案。3、进入施工现场必须注意企业形象，做到文明施工、安全第一，搞好相邻单位关系，听从甲方管理人员的统一指挥，遵守当地的社会治安管理条例，按照安全生产技术规范和施工图纸的要求进行施工。4、乙方必须保
5、证甲方所支付的工程款及时发放给施工人员，如因此引起的纠纷，造成窝工、停工影响施工进度，给甲方在造成了经济损失，概由乙方负责。5、在施工过程中如发现与本合同条款不相符的事项，乙方有权要求甲方及时协调，解决在工程施工中存在的问题，确保工程正常进行。第九条：违约责任1、甲方责任（1）乙方按甲方要求进入施工现场，若施工任务不能落实，由此造成的经济损失，由甲方承担赔偿责任。赔偿标准：人员工资每人XXX元/天，挖机XXX元/天/台，运输车辆XXX元/天/辆，装载机XXX元/天/台。（2）因国家及地方政府政策和认为不可抗拒的自然灾害所引起的窝工、停工一个星期以后均由甲方加倍给乙方人员机械、车辆赔偿损失。（3
6、）因国家政策改变对乙方机械没收、损坏由甲方承担。2、乙方违约责任（1）乙方因自身原因不按合同规定或窝工、停工工期延误造成的一切损失，由乙方自行负责，并按承包工程量的总价款XXX%赔偿给甲方。（2）乙方因自身原因在施工中造成的生产事故，人身伤亡师傅，均由乙方承担全部经济和法律责任，甲方概不负责。（3）因乙方管理混乱，不遵守国家法律法规及甲方的一切规章制度，不听从甲方的指挥和安排，由此造成的后果和经济损失均由乙方自负，甲方有权退出或终止施工合同。第十条：其它条款1、本合同未尽事宜双方协商一致可增补条款和另立补充协议与本合同具有同等法律效力，若双方协商不成可申请仲裁部门或向当地人民法院起诉解决。2、本合同签订后，乙方向甲方交付劳动保障金 元。3、本合同一式肆份，双方各执两份，双方签字盖章之日起生效。甲 方：代 理 人：身份证号：电 话：乙 方：代 理 人：身份证号：电 话：年 月 日
