《建设工程施工合同书样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同书样本（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同不仅受合同法的调整，而且还受到不同领域的多部法律及其他规 范性文件调整。下面是为您整理的“建设工程施工合同书样本”，希望您喜欢!更多详细内容 请点击（）查看。甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签 订本合同，共同遵守。第一条概况1、项目名称：2、项目地点：3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条工期1 、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。2. 1 、重大设计变更（指设计功能改变、在关键线路上的改变）造成的工期变化，并经甲 方书面确
2、认;2. 2 、双方书面确认的计划工期改变;2. 3 、不可抗力因素。第三条承包方式和造价1、承包方式：包工包料（具体内容参见工程设备报价清单）。2、项目总造价：人民币（大写）：（）。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合 同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。第四条付款方式、结算方式（一）付款方式1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币（大写）。（ ）;3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%， 即人民 币（大写）。（辛）;（二）结算方式：1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总 价为工程综合材料及施
3、工费用总和。2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按 报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时 发生减项部分的计算。第五条材料供应1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任（一）甲方责任1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地， 协助乙方顺利进行施工。2、按合同规定及时支付工程款项。3、指定项目负责人一名，负责与业主
4、及相关协作单位的协调工作，为乙方提供可持续 施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。4、组织本工程项目的竣工验收。（二）乙方责任1、按合同规定按时完成并交付该工程。2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天 内采取有效 措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不 应随意停工 或借故拖延工期。7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原
5、因违反有关规定造 成的损失和 罚款。8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。第七条 工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通 知乙方，经确认后签证，若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。第八条 工程质量1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要 求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家
6、或行业的质量验收评定标准 双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。第九条 竣工验收1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定验收日期 并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格，乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家颁发的施工 及验收规范和质量检验标准等为依据。3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。第十条 违约责任（一）甲方违约责任甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按尚未支付的 项
7、目款项的千分之三向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另外每日按合同 总价的千分之三向甲方支付违约金。2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业 标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此而引起的一切经济、法律责任。3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同，并终止支付 未结算的工程款。第十一条 合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则由 xx 市经济 合同仲裁委员会裁定。第十二条 工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修
8、期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免 费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照中华人民共和国三保法严格执行工 程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。第十三条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料，根据实 际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同，决定部分或全部免予承担违约责任。第十四条 其它1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图 纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自行承担相关责任，因此而 引起甲方连带损失的，
9、由乙方做相应赔偿。2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的千分之三做相应补 偿。3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及 回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合同价款中也不包含以上的 工程量报价。4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同一部 分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除 有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效 力。自双方签
10、字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：联系方式：联系方式：日 期：日 期：建设单位（以下简称甲方）_地址：邮码：电话：法定代表人：职务：拆迁户（以下简称乙方）_地址：邮码：电话：法定代表人：职务：根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协 商，特订立本合同，以供双方遵守执行。第一条乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准， 单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部
11、交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付 给乙方拆除费）甲方负责于年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理 部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作 价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）第二条乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：1. 乙方自行找
12、房周转，每人每月补助元;2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月元;3. 乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。第四条甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有第五条乙方家庭的全部成员 （18 岁以上者）等人一致签同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人 领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律 不负责任。第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的%
13、向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾 期一日，应向乙方偿付元违约金）;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门 对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可 向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。第七条其他约定：.本合同自甲乙双方签之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。 合同中
14、如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。 合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不 成的，可向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，交市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。建设（甲方）（公章）代表人：年月日拆迁户（乙方）（公章）代表人：年月日建设单位： （简称甲方）施工单位： （简称乙方）按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本 工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1、工程名称：XX学校运动场及三期围墙工程2、工程地点：xx商贸学
15、校3、工程内容：xx商贸学校运动场及三期围墙工程。4、承包范围：根据甲方提供的设计文件（包括设计图纸、会议纪要及更改通知等）的建筑 安装工程。第二条承包形式与工程造价1、本工程的承包形式：包工包料。2、工程造价：、xx商贸学校运动场工程计人民币、XX商贸学校三期围墙工程计人民币、以上两项工程合计人民币第三条工程结算和付款方法1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算， 材料按201X年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工 后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收 合格后半个月内付清全部款项。3、资金开户银行：甲方开户银行：帐号：乙方开户银行：帐号：第四条工程施工期限及竣工验收。1
