《水利水电工程施工协议书（通用4篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利水电工程施工协议书（通用4篇）.docx（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Word格式、可编辑排版水利水电工程施工协议书通用4篇 水利水电工程施工协议书通用4篇 水利水电工程施工协议书 篇1 合同编号：_ _发包人名称以下称发包人拟修建_工程，承受了_承包人名称以下称承包人的投标，双方达成如下协议，并于_年_月_日签订了本协议书，合同总金额为人民币大写_。 1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义一样。 2.本合同包括以下文件：例如 1协议书包括补充协议； 2中标通知书； 3投标报价书； 4专用合同条款； 5通用合同条款； 6技术条款； 7图纸； 8已标价的工程量清单； 9经双方确认进入合同的其他文件。 上列文件集合并代替了本
2、协议书签订前双方为本合同签订的全部协议、会谈记录以及互相承诺的一切文件。 3.承包人保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并担当合同规定的承包人的全部义务和责任。 4.发包人保证根据合同规定付款并担当合同规定的发包人的全部义务和责任。 5.本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效假设需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效。 6.本合同一式_份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_份，发包人执_份，承包人执_份，其余副本由发包人分送有关单位。 发包人盖章：_承包人盖章：_ 法定代表人签字：_法定代表人签字：_ 地址：_地址：_ _ _ ：_ ：_ 电传：_电传：_ ：
3、_ ：_ 电报挂号：_电报挂号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 水利水电工程施工协议书 篇2 发包单位：简称甲方法定代表人：地址：承包单位：简称乙方法定代表人：地址：风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 假设发包人因未能准时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包
4、人担当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据?中华人民共和国民法典?和?建筑安装工程承包合同条例?规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程工程及双方责任，本着互相协作，确保施工工程顺当完成的原那么。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点：_。 第二条：工程内容：_。 第三条：承包方式：乙方包工包料。 第四条：工程价款及调整 1、工程价款：_元。 2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整： 1甲方代表确认的工程量增减； 2甲方代表确认的设计变更或工程洽商； 3工程造价管理部门公布的价风格整； 4甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失； 5合同条款以外得其他增减
5、或调整。 第五条：付款方式 1、工程款支付方式：银行转账。 2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程开工后政府支配资金到位，甲方一次性支付工程款。 3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。 第六条：合同工期 1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际开工日期的规定 当因实际开工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际
6、开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。 开工日期：_年_月_日。 2、如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 1甲方不能按合同商定供给开工条件； 2工程量变化和设计变更； 3工程款未按时支付； 4不行抗力如地震台风火灾等。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4、乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提早一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，由发包人担当由此增加的费用
7、和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未到达合同商定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同商定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和或延误的工期。 1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺，进展全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 2、乙方的质量检测机构必需获得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监视站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必需持证上岗。 第八条：材料设备风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责 承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合
8、理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人担当。 发包人供给的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同商定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的商定办理。 1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供给，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应乐观协作。 2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方答应签署出场证书，不得运出场外。 3、已进场的物资，假设觉察不合格，供料一方必需快速将其运出场
9、外。 4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，假设属材料人员渎职或其他缘由造成不良后果，由责任一方负责。 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1、甲方： 1进场前天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供给施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工答应证等有关手续； 2负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求； 3按时支付工程款项； 4协调施工现场内各穿插作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工； 5组织有关单位进展图纸会审，向乙方进展设计交底； 6组织施工现场的隐藏工程变更工程
10、的验收和签证工作； 7负责本工程涉及有关部门的联络和协调工作； 8组织工程开工验收工作。 2、乙方： 1做好施工组织管理及向甲方供给工程进度状况； 2做好施工平安防范措施，确保施工平安； 3负责做好材料、设备的选购和保管工作； 4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； 5参与工程开工验收工作。 第十条：保修风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中商定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法
11、律规定以及合同商定担当保修责任。 发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期限：工程开工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。 第十一条：工程停建或缓建： 1、因政策调整，人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建，是合同不宜连续履行，双方应签订工程停缓建协议。 2、工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供给必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当
12、，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。 第十二条：违约责任风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩办方法，通过明确违约时需要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。 1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。 2、按民法典的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。 3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当，由甲方造成的损失由甲方担当。 4、施工中假设觉察乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。 第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。 第十四条：其它 1、如甲方要求变更工程内容，转变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程开工验收后按实际工程量结算，否那么乙方有权回绝设计和施工。 2、工程款项必需汇入合同
