《大田分干水保项目施工补充协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大田分干水保项目施工补充协议书（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、大广坝灌区高干渠续建工程大田分干渠工程施工合同补充协议书合同编号：发包人：海南省水利电力集团有限公司承包人：北京金河水务建设有限公司签约时间：二零零八年十一月六日大广坝灌区高干渠续建工程大田分干渠工程施工合同补充协议发包人：海南省水利电力集团有限公司（以下简称发包人）承包人：北京金河水务建设有限公司（以下简称承包人）根据甲方工程招投标等相关规定，甲方已经将大广坝灌区高干渠续建工程大田分干渠工程发包给乙方施工，并签署施工包合同（第II标）（以下简称原合同）。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为进一步明确上述承包范围内的补充一般水土保持项目及专项水土保持项目施工问题
2、，确定双方权利与义务，经双方协商一致，签订本补充协议，以共同遵守。第一条：工程名称、范围与地点工程名称：水土保持工程。工程范围：大广坝灌区高干渠续建工程大田分干渠工程施工合同（第标）范围内的补充一般水土保持项目（原合同中已有的除外）及专项水土保持项目施工。工程地点：东方市。第二条：工作内容、时间及相关要求.工程包括如下内容：工作内容：包括工程措施和植物措施施工，其中工程措施包括渠系回填段挡土墙护坡和新建排水沟,渠系开挖段浆砌石网格护坡、渠下涵部分和渣场等水保措施;植物措施为草皮护坡。相应施工项目为土方开挖、土方回填、浆砌石、管、铺土工布和植草皮等。具体项目及估算工程量见工程量清单。施工工期：年
3、11月6日至年12月0日。质量要求工程质量必须符合设计文件图纸和国家有关的技术规程规范标准文明施工承包人进入施工现场人员必须遵守文明施工有关要求和规定，在承包的工作范围内做到“工完料尽场地清”。承包人负责人必须管好自己的队伍，严格遵守治安管理条例，严格遵守工地规章制度。施工安全在施工期间，承包人对一切生产活动的安全总负责，其安全责任包含但不限于：全部生产活动的安全保障、承包人自身工作人员及其雇员的安全保障、施工场地范围内人员和设备的安全保障等等。一旦发生安全事故，均由承包人自行处理和承担相关赔偿责任，发包人概不负责。承包人应就相关风险购买商业保险，其保险费已包含在承包价中。第三条：承包方式、承
4、包价格及付款方式承包方式本补充协议范围内工程措施和植物措施工程项目采取单价承包、专项费用采取总价承包方式。承包价格根据本协议项下工程设计文件图纸等文件规定的工程量，本补充协议范围内工程承包价格为人民币壹佰陆拾贰万叁仟陆佰元整（元）。工程竣工验收后，实际结算价格以项目最终实际验收合格工程量（承包人提供并经监理人核准的工程结算表）和双方确定的承包单价所得结算额为准。变更价格本协议工程量清单中无类似项目的单价或合价可参考，则承包人应补充该项目的单价分析报监理人审批。单价确定原则参照水总号文颁发的水利建筑工程预算定额，施工机械台班费执行与水总号文配套的水利施工机械台时费定额，取费标准执行水总号文配套的
5、水利工程设计概估算编制规定；水利建筑工程预算定额中没有的项目，选用水利部水总口号文颁布的水土保持工程概（估）算编制规定和定额进行补充，综合单价下浮率为。主要材料预算价格参照海南工程造价信息（）中东方市的价格编制，对东方市没有的价格参照三亚市的价格。承包单价后不再进行调整。双方均自愿接受海南省关于规范政府投资项目管理的规定中“当审计部门对工程项目进行审计时，应当以审印吉论作为工程价款结算的依据。有关部门应当执行审印吉论”等犬联规定。计量施工项目计量按水利水电工程施工合同和招标文件示范文本相关规划I行。预付款预付款为万元，承包人在合同签订后即可一次性申请。发包人从第二次月进度付款中一次性扣清。保留
6、金工程竣工验收时保留金为合同价的，工程结算后保留金为结算价的；余作为工程质保金。本合同工程的质保期为年。第四条：履约担保原合同履约保证金规定适用于本补充协办本补充协不再地哟定履约担保。第五条：发包人权利与义务如承包人违反本合同条款内容施工，发包人有权对承包人实施处罚、经济索赔及解除合同。发包人根据本工程建设需要，有权要求承包人调整工程承包内容，承包人应无条件遵照执行。发包人应尽可育绐承包人提供便利的施工条件，并按合同约定和付款方式执行。发包人负责办理工程永久用地范围内的征地。承包人应积极协助发包人做好施工征地本合同有关条款规定的发包人应有的权利和义务第六条:承包人权利和义务承包人必须主动承担合
7、同内容的全部工作，按有关技术规范、标准和本合同约定的要求进行施工，确保工程质量。承包人必须加强安全生产管理工作，不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，承包人必须承担全部责任，发包人概不负责。承包人有权拒绝发包人违反安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供发包人参考。为确保工期，承包人必须按发包人要求，保证工程足够的资源投入，不得消极怠工。在水保项目施工过程中，由于承包人原因造成原合同工程项目损坏时，由承包人自行负责修复，不得另行提出费用要求。承包人应负责购买建筑工程一切险及第三者责任险。本合同有关条款规定中承包人应有的权利和义务。第七条:监理人的职责和权力监理
8、人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。监理人无独立处置工程设计变更权。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应原合同通用条第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。第八条:违约责任以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须承担违约责任。由于发包人原因造成承包人停、窝工及多次进退场等情况，发包人应承担相关费用。若承包人逾期天开工的，发包人即有权解除本合同另寻承包商，并有权要求承包
9、人赔偿经济损失；若承包人造成控制性工期延误，承包人必须采取有效措施赶上进度要求，并自行承担赶工费用。如最终出现工期延误的，承包人须按每延误一天元的标准向发包人承担违约责任；若年月日未能完成本项全部工程施工任务，发包人有权采取通牒、罚款，直至解除本合同、限期撤出施工现场等措施。同时，发包人有权另寻承包商，并要求承包人支付违约金和赔偿经济损失等；承包人须自行承担其损失。由于发包人造成工期延误，工期顺延。如因承包人原因损害发包人信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，承包人赔偿全部损失。若施工过程中发包人（含监理方）发现承包人施工的材料或技术难以达到该标准时，有权要求承包人及时采取措施确保工程质量，
10、一经发现质量问题的承包人必须无条件返工。由于工程质量不合格，承包人应负责无偿补充完善使工程达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部工作费用；因工程质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的工作费用外，另根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的。承包人如在计量或变更工作中弄虚作假，每次扣除施工费元，同时该项目经理应被替换；计量或变更设计作废。发包人未按合同规定时间（日期）支付费用，逾期付款违约金为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的利息。承包人必须按时足额依法发放工人工资。在施工期间一旦发现承包人违法扣留工人工资并
11、对发包人造成影响的，发包人即有权及时扣留下期工程款或工程进度款且扣款行为视为支付工程款行为；施工结束至工程结算期间发现承包人违法扣留工人工资的，发包人即有权暂停工程结算或停止结算直至工人工资问题得以解决，即视为双方协商对通用条款、专用条款中关于工程结算时间等问题的变更。工程结算后，发包人有权暂扣元工程结算款不予支付给承包人，若一年内没有发现承包人拖欠工人工资等问题即解付给承包人。第九条:其他事项发包人不提供材料和工程设备,也不向承包人出租施工设备。在施工过程中，发包人、设计方、监理方及承包人均可以本着确保安全、厉行节约和多快好省的原则向发包方提出施工方案优化的建议，发包人并根据优化方案的采用与
12、否等对相关方面予以经济奖励，具体奖励方案另行通知。发包人一经决定采用优化后的施工方案，承包人应当无条件予以配合和服从并按优化后的施工方案继续施工。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本协议的仲裁机构为海口仲裁委员会。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。除原合同通用条款适用于本补充协议外，原合同其他部分不再适用,原合同通用条款与本补充协议规定不一致的,以本补充协议规定为准。本协议一式壹拾贰份，具有同等法律效力，正本由双方各执壹份；副本拾份，发包人执陆份，承包人执肆份，经双方签章后即生效。发包人：海南省水利电力集团承包人：北京金河水务建设有限公司有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）或封讨弋理人：（签字）住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行K号：法定代表人：（签字）托R理人：（签字）住所：邮码：电话：传真：开户银行：银fiW号：
