《建筑消防合同范本(通用5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑消防合同范本(通用5篇).docx（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 建筑消防合同范本（通用5篇）第一条总则 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程施工范围及内容：_ 4.工程造价：_ 本合同规定乙方以包工包料方式承包。 其次条施工期限及停工 1.本合同全部工程工程于20xx年9月14日开工，于20xx年12月31日竣工。 2.在施工过程中，如遇以下状况，工期顺延，双方应准时协商，以书面形式确定顺延期限。 3.因人力不行抗拒的自然灾难被迫停工者; 4.因甲方工程规划调整需停工者; 5.因材料选购困难被迫停工者。 第三条工程占地及物资供给 1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和选购。 2.水泥由乙方在县内选购合格产品。 3.爆破材料原则上由乙方选购
2、，如有困难，甲方可帮助办理有关手续。 第四条工程质量要求及设计变更 1.乙方在组织施工过程中，必需严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、标准和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系，仔细填写单元工程质量评定表。加强施工质量治理，使工程质量到达合格标准。 2.各工程工程有关技术数据必需严格按设计进展施工，不得降低标准。 3.建筑材料质量要求：本合同工程全部建筑材料必需符合有关规程标准要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。 4.砂、石骨料，砂子采纳中砂(抹面砂浆采纳细砂)，含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%
3、。 5.砼质量要求：砼标号必需到达设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平坦，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。 6.允许偏差 7.砼和水泥砂浆强度允许偏差5%。 8.若因乙方治理不善，造成工程返工、窝工等铺张，均由乙方自行负责。 第五条工程的支付 1.工程预付款：工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方准时验收结算。 2.乙方不得拖欠民工工资。 第六条工程竣工验收、结算和保修 1.工程竣工验收：工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。 2.工程结算：乙方按甲方验
4、收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。 第七条工伤事故 乙方必需严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。 第八条违约责任 1.工期：竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开头，每天罚款工程结算款价的5%。 2.按本合同规定，乙方若违约，甲方有权依据有关法律法规和规程标准实行任何方式要求乙方赐予赔偿。反之，乙方有权要求甲方赐予赔偿。 第九条合同份数及有效期 1.本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。 2.本合同自
5、双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。 第十条附则 1.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。 2.本合同全部附件，与本合同具有同等效力。 发包单位(甲方)：(签章)_ 法人托付代表：(签名)_ 工程工程负责人：(签名)_ 承包单位(乙方)：(盖公章)_ 法人托付代表：(签名)_ 工程工程负责人：(签名)_ _年_月_日订立 建筑消防合同3 工程发包方：(甲方)_ 工程承包方：(乙方)_ 为保证工程顺当施工，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款： 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期
6、 1、工程施工日期_年_月_日机械进场。 2、打试桩完毕时间_月_日。 3、正式施工全部工期为_天有效工作日，正式施工为_年_月_日，正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。 4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不行抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。 5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。 四、质量标准 1、工程质量标准： 2、承包方施工的管桩必需到达一、二类标准。不得消失三、四类桩。 五、合同价款 合同总价：施工费用约_元(_元)，管桩材料费用约_元( _元)，完毕后按实调整。 六、双方权利和义务 (一)发包方的权利和义务 1、施工现场三通一平(路通
7、、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平坦)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满意桩机运输车辆正常通行，供应地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。 2、负责在开工前3日供应施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。 3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标掌握点。 4、负责管桩的准时供给且运至桩机施工地点的30米范围内。 5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干预或违反可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方担当。 6、有义务协调解决施工现场四邻关系。 (二)承包方的权利和义务 1、
8、根据国家验收标准完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。 2、提交承包方有效的资质文件。 3、做好开工前的各项预备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。 4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批前方可正式开工。 5、现场施工必需根据设计图纸、国家标准及安全操作规程，按章操作。 6、应对施工人员进展安全教育后再上岗，做好文明施工，确保无安全质量事故。 七、工程量确认 1、工程量计算方法： (1)桩长度计算方法：按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。 (2)施工综合单价：PHC600(130)AB：_元米 (3)材料单价：PHC600(13
9、0)AB：_元米 2、工程桩检测合格，甲方在接到决算报告30天内，按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进展计量或以各种理由不计量，则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付依据。 3、决算审核，承包人必需派专人协作，如无人协作审计，中途缺席超过2天，甲方直接审计或事务所审计，结果仍旧有效。 八、工程款的支付 针对桩基工程的特别性双方商定： 1、施工至_付至工程量的_%。 2、施工完毕后付总价款的_%。 3、桩基检测完毕后质量齐全已完工程量的_%。 4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。 5、材料费用款到发货，合同签订后付材料费用的20%。 九
10、、竣工验收 1、桩基竣工验收由甲方组织。 2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。 3、工程未阅历收若发包方自行上部施工，消失一切问题由发包方负责。 十、违约、索赔和争议 (一)违约 1、发包人违约; 1)发包人不按时支付工程款，导致施工无法进展时; 2)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款; 3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他状况，发包人担当违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接经济损失，顺延的工期，并支付违约金。 4)因发包人缘由造成承包人停工，由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。 2、承包人违约 1)承包人不能按协议所商定的工期
11、或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。 2)因承包人施工质量达不到协议书商定的质量标准。 3)承包人不履行合同内义务的其他状况等，则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。 4)开头正式打桩后，发包方发觉承包方不能满意经现场监理审批的工期要求(合同天数)，发包方有权另加工程队伍，承包方不得阻止。 (二)索赔 1、当一方向另一方提出索赔时，要有正值的索赔理由，且有索赔大事发生的有效证件; 2、当一方向另一方提出索赔要在索赔大事发生后28天内送交报告，受理方要在28天内予以回复，否则视为该索赔已认可。 (三)争议 双方商定，在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时，在协商未果的状况下，可直接向工
12、程所在地人民法院提起诉讼。 十一、有关事项 1、为保证工程能顺当实施，发包方委派同志为工地代表，承包方委派为工地代表，随时协调处理工程施工中的一切事项。 2、本合同自签订之日起生效，工程款结清后自行废止。 3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时，一律以国家、省、市法律法规为准。 十二、其它 1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天，超过此期间停滞费用另计。 2、如因第一次试桩结果未能满意设计要求，再次要求打试桩，机械停滞费台班按投标报价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费，两种都不合格按2023元/天/台。 3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。 4、根据合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以嘉奖或惩罚2023元/天。因付款不准时造成工期延误，按机械停滞台班补偿。 5、合同签订后，若乙方无正值理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工，则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。 6、甲方要满意本合同签订幢楼桩基工程连续施工，假如中途停滞时间超过一周，
