《建设工程施工合同(简化版我方为甲方).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同(简化版我方为甲方).doc（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建立工程施工合同(简化版,我方为甲方)建立工程施工合同(简化版,我方为甲方)。合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据中华人民共和国合同法和建立工程质量管理条例及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和老实信誉原那么的根底上，双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：。二、工程地点：。三、承包工程范围和内容：。四、工程工期：开工日期年月日，开工日期年月日。五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合
2、甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%?作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在到达合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进展平安、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的平安、文明施工等方面的工作进展指导、监控，并按规定及
3、时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人：，身份证号：，联络 ：。二、乙方权利义务：1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。2、按甲方的要求，委派有专业经历的技术人员，严格按国家操作标准，精心组织施工、完成工程。3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、平安、工期等全面管理、负责，并按甲方工期方案要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，乙方要进展返工处理，由此造成的损失由乙方承当。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程。5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否那么，所造成的一切后
4、果由乙方负责。6、在本工程开工后清理现场。7、乙方未经甲方允许不得与建立单位或甲方上级发包单位联络。8、乙方现场负责人：，身份证号：，联络 ：。第五条承包方的平安责任一、工程开工前，必须向施工人员进展平安技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工平安措施。二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员装备合格的劳动防护用品及平安用具，并保证施工工具、器械使用平安。三、承包方对所承当的施工工程，必须制定施工方案，并结合工程实际做好平安工作，设立相应的平安防护或警示措施。四、承包方必须贯彻执行国家有关平安消费的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关平安施工、文明施工的规定。五、现场施工中，遵守现场
5、的各项规章制度。六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承当。第六条违约责任一、当发生以下情况之一时，甲方应承当违约责任：甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价0.5的违约金。二、当发生以下情况之一时，乙方应承当违约责任：1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5的违约金。2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5的违约金。3、如上述违约金缺乏以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。第七条质量保修一、保修内容及期限：保修年。二、保修期起始时间：自工程
6、验收合格之日起计算。三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。四、在质保期内，假如发生质量问题，乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进展排查、维修。五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。第八条合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按以下第2种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向甲方所在地人民法院起诉。第九条附那么本合同一式4份，合同附件：工程量及固定综合单价表1份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人签字(盖章)：法定代表人签字(盖章)：委托代理人：委托代理人：地址：地址： ： ：签订时间：签订时间：工程建立工程施工合同 第 页 共 页
