《2023年土建劳务分包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土建劳务分包合同范本.docx（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土建劳务分包合同范本近年来,我国的建筑行业也日益兴盛起来,土建劳务分包现象越来越普遍，那么土建劳务分包合同怎么写呢以下是在办公室小编为大家整理的土建劳务分包合同范文，感谢您的阅读。土建劳务分包合同范文1甲方：乙方：根据中华人民共和国经济法、湖南省建设工程施工合同和湖南省建筑劳务合作合同的有关规定，为明确双方劳务分包中有关经济方面的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程名称： 湖南长沙芙蓉北路国家粮食储藏库迁建工程5#仓库 室内面积： 7344m2(按轴线计算)工程地点： 长沙市开福区青竹湖镇芙蓉北路第二条：分包工程： 粮食储藏库5#仓库土建局部(图纸涉及内容)分包内容：
2、根底开挖、场地平整、砌墙抹灰、浇筑砼、防水施工、内外墙涂料粉刷等一切图纸内容(钢结构施工内容除外)。第三条：劳务价格：1 (劳务清单附后)其中总价含机械费、人工费、施工平安文明措施费等，2、本总价已考虑雨季施工、误工等一切不可预见费，如有发生上述费用均由乙方自行解决。3、本总价为包干价，不得变更。第四条：乙方必须完成以下指标一、 工程质量：合格二、 工 期：3个月，具体以建设单位要求为准。三、 平安消防：工伤频率 0 %，无重伤、无死亡、无一次轻伤多人事故，无大小火灾事故(详平安协议)。四、文明施工：文明平安达标工地第五条：劳务费的结算和支付进场暂不付劳务款，根据乙方每月施工完成的工程量，在每
3、月25日报甲方审核，甲方应在次月1日审核完并支付完成量的70%，余款在竣工结算后(除留5%保修金外)一个月内支付，保修金待2年保修期满后一个月内付清。第六条：双方责任一、甲方责任：1、甲方于施工前提供施工场地，临时设施用地以及施工图纸和有关的技术资料，提供必备的材料等。2、全面负责工期、质量、平安生产、文明施工等管理工作。二、乙方责任：1、乙方要做好施工前的准备工作，按图施工。2、乙方要严格遵守国家与公司的各项法律、法规及规章制度。3、要确保工程质量和工期进度。4、配合甲方资料的收集整理工作。5、乙方至少派1名技术人员在施工现场进行技术指导。6、乙方应给所有施工人员购置意外伤害保险，否那么后果
4、自负。三、施工中有关工程设计的变更需经甲方会同有关部门洽商同意并作好记录签字，作为存查的依据。四、乙方使用材料需提前35天以书面形式通知甲方，否那么，造成停工待料等一切后果，责任乙方自负。五、隐蔽工程于隐蔽前乙方通知甲方到场检查，合格后甲方会同监理及建设单位代表办理检查验收手续。第七条：乙方违约责任及处分一、乙方要严格执行工期方案，每拖延一天罚1000元。二、质量达不到要求，除返修外另按其它条款中所规定的要求罚款。三、文明施工及平安消防等达不到要求外另按其它条款中所规定的要求罚款。四、乙方负责对已完成品、半成品及原材料进行保护，假设发生损坏要照价赔偿。五、乙方施工过程不得中途退场，否那么给甲方
5、造成一切损失均由乙方承担。六、乙方施工过程中，要配合钢结构施工交叉作业。第八条：其它：一、机械费：乙方自备所有中小型机械和所有工具用具，其费用已包含在总价内。二、模板、脚手架等均由乙方自备其费用已包含在总价内。三、本工程钢结构根底预埋由甲方负责，乙方有配合的义务。四、本工程土建施工人员路费及食宿费由乙方自行解决。五、乙方派人负责看管现场材料，材料每次进场甲方需和乙方现场负责人办理好交接手续，如有丧失，乙方负责原价赔偿。第九条：承诺书1、乙方保证确保该工程管理人员的稳定性，未经甲方同意不得随意更换现场管理人员。如有发生，甲方有权去除施工队，并不予办理结算。2、确保整个工程施工现场、临时设施区的保
6、卫和清理，做到文明施工。3、确保工程中三检资料的完备性，同时做到及时报验。4、乙方严格按照甲方的质量要求施工，如在施工中，质量低劣，达不到标准，乙方愿罚2万元。5、以上协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，盖章签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土建劳务分包合同范文2发包方 (以下简称甲方)分包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作内容第三
7、条 分包工程及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人 元包干。3.3 根底以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，平安 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。注：假设乙方在分包施工中不能到达本合同所约定的相关标准，那么甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应局部价款，不再支付。第四条 有关质量、工期、平安、文
8、明施工、材料节约的具体要求及其他约定4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级到达，质量要求须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收标准和标准验收和签发。假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处分条款执行。4.2 分包工程交甲方验收到达质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的_%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为_年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按建筑工程质量管理条例及重庆市建设工程质量保修证书内容
9、执行。4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方工程工程部经理签发。假设乙方擅自退场、擅自停工(未提前 天通知甲方)或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金 元/天。4.4 平安：严格执行建设部JGJ5999标准及重庆市劳动平安条例乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故控制在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部平安负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任根底上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好
10、统计上报工作。假设因乙方的责任造成平安事故的，乙方应承担全部平安事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合甲方对入场人员进行平安教育和技术交底，假设因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4 文明施工：须到达甲方工程工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，假设未到达要求 。4.5 材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人
11、或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等)局部的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。4.6 乙方进场后，假设不能到达甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。第五条：劳务分包费的支付5.1 支付方式：银行转帐支票5.2 支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %
12、时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金(按结算劳务费总额的 %)后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4 假设因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全局部包费待甲方收到建设方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。第六条：临时设施、水、电由 。第七条：附那么7.1 本合同条款所述的工程管理人员具体名单详见公示于甲方现场工程
13、工程部 的管理人员简介。7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着老实信用的原那么按有关规定协商解决，假设在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。第八条：补充条款甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日土建劳务分包合同范文3甲方：乙方：据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政根底设施工程施工分包管理方法、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和老实
14、信用的原那么，双方就甲方 楼 施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同。一、 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 结构类型：4. 建筑规模：共约(以施工图纸为准)5. 开工日期：以甲方通知为准二、劳务作业分包工程内容及价款一级配电箱;土方工程及机械钢筋、混凝土、止水钢板、1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临时设施，屋面瓦。2、其余一切施工设备工具、材料、平安防护设施、通讯工具，由乙方承担。3、分包劳务费用综合单价(到达扫地出门，不包含地暧地面处理、桩根底工程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶手、公共部位及外墙镶贴面层、外墙保温及涂料以外的施工分项，做到内、外墙抹完为止，人工配合槽)，元/。4、甲方所用另行用工元/工作日。5、承包单价元/(主体：元/，管理费元，文明施工费元)。三、合同价款的支付1、进度款支付：按主体结构6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构%。高层主体结构6层完成，付款 70 %;每八层付完成工程量的70%; 结构封顶完成，付款 %，工程交付验收合格后付至后一次性付清。2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必须提供真实有效的工人工资表，工程部监督发放(工资表及考勤表必须实现实名制签字方可有效)。3、具体工资发放方法另行约定。四、进度、工期要求1、本合同工程方案：根据甲方签订的总承包合同日开
