《广州纺织服装职业学校赤岗校区教学楼》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广州纺织服装职业学校赤岗校区教学楼（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广州市纺织服装职业学校赤岗校区教学楼内部翻新改造工程交易文献招标单位：广州市纺织服装职业学校招标代理：广州筑正工程建设管理有限公司日 期：8月目 录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款7（一）交易文献7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章 摇珠措施12一、摇珠措施修改表12二、摇珠措施13第三章 合同条款16第四章 技术条件（工程建设原则）17第五章 图纸及勘察资料18第六章 发包价及其工程量清单19第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文献范本，与范本不同之处均如下划线标明，所有标明下划线部分属于本
2、表的构成部分，同其她部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠措施可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容阐明与规定1定义建设单位（即发包人）：广州市纺织服装职业学校招标代理：广州筑正工程建设管理有限公司设计单位：广东省集美设计工程公司监理单位： / 2工程名称广州市纺织服装职业学校赤岗校区教学楼内部翻新改造工程3建设地点广州市海珠区新港中路399号4建设规模对广州市纺织服装职业学校赤岗校区教学楼内部进行翻新改造，具体涉及首层大堂、首层走道、首层所有教室、三层走道、三层所有教室等装饰装修工程和安装工程。5承包方式包工、包料、包
3、工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。6质量原则 合格 7承包范畴对广州市纺织服装职业学校赤岗校区教学楼内部进行翻新改造，具体涉及首层大堂、首层走道、首層所有教室、三层走道、三层所有教室等装饰装修工程和安装工程。（具体以本工程施工图纸及工程量清单为准）。8工期规定 月 日筹划动工，施工总期：30日历天。 9资金来源 10报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认成果。11报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价。按建设单位发布的发包价及其工程量清单作为承包意向人的承包价及承包价的清单报价。12承包意向有效期90日历天（从报名截止之日计起）
4、13领取发包价（含工程量清单）及图纸由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。14踏勘现场时间：自月 日起具有现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场具体地点：广州市海珠区新港中路399号15报名资料构成报名资料由资格文献、承包意向承诺及声明函二部分构成。16报名资料份数一份。17报名的时间和地点1.报名起始时间： 8月11日0时0分。截止时间：8月15日23时59分。2.地点：广州公共资源交易中心。3.上述时间与否有变化，请密切留意澄清的有关信息。18摇珠时间和地点1.摇珠时间：8月18日14时30分 2.地点：广州公共资源交易中心 室。3.上述时间及地点与否
5、有变化，请密切留意澄清的有关信息。19履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。20发包价本项目发包价为人民币967807.37元，其中安全文明施工费为31500.98元, 余泥渣土运送与排放费为3340.71元。承包意向人填写的承包价及安全文明施工费、余泥渣土运送与排放费与以上金额不符的报名将被回绝。21保修期按照建设工程质量管理条例规定22合同价款的调节措施 按合同专用条款执行23建设工程质量检测管理措施根据建设工程质量检测管理措施（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次交易范畴。交易文献中与此条不一致的，以此条为准。二、交易须知
6、修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文献范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文献中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：）下载查阅。条款号：3.1 修改类型：修改原文：3.1报名资料由资格文献、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分构成。现文：3.1报名资料由资格文献、承包意向承诺及声明函二部分构成。条款号：3.4 修改类型：删除原文：3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户
7、转出。条款号：12.2 修改类型：修改原文：12.2发包告知书发出之日起30后来，承包人未按上款的规定与建设单位签订合同，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程公司库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：12.2发包告知书发出之日起30后来，承包人未按上款的规定与建设单位签订合同，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程公司库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
8、条款号：12.2 修改类型：修改原文：13.2发包告知书发出之日起15后来，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市 承包小额工程公司库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：13.2发包告知书发出之日起15后来，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包告知书，原承包人将被清除出广州市建筑装饰装修工程施工专业承包小额工程公司库，且依法承当相应法律责任。原承包人给建设单位导致损失的，还应当对损失予以补偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限
9、于本范本中有可供选择条款的情形。（如下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文献1.交易文献的构成1.1本交易文献涉及下列文献，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠措施第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设原则）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文献后，应仔细检查交易文献的所有内容，认真审视交易文献中所有的事项、格式、条款和规范规定等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文献的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认
10、证证书对电子交易文献进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公示的同步，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文献、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文献一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文献后，应仔细检查电子交易文献的合法有效性。合法有效的电子交易文献应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文献的澄清与修改2.1交易文献发出后,在公示截止时间3日前，建设单位可对交易文献进行必要的澄清或修改。2.2交易文献的澄清或修改在广州公共资源交易中心网
11、站发布。交易文献的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文献的澄清、修改作为交易文献的构成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充足的时间将交易文献的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文献的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表达报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的构成：3.1报名资料由资格文献、承包意向承诺及声明函二部分构成。3.2资格文献重要涉及的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）公司资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的建造师
12、注册证书或建造师临时执业证书复印件，或合用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本公司聘书复印件，或项目负责人的有关专业证明（需提供身份证PDF扫描件）；（4）项目负责人安全生产考核合格证（B类），且项目负责人与安全员不为同一人；（5）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）；3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公示附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文献编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公示所规
13、定的报名资料所有格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的有关规定和规定。如报名资料未按规定的格式填写，或重要内容不全，或核心笔迹模糊、无法辨认导致无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第11项所规定的方式。5.2 工程结算价应严格按照发包价执行，严禁擅自扩大建设内容及其投资。6报名资料的份数和签订6.1 承包意向人应按交易须知前附表第16项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的
14、递交和接受7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第17项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2若浮现如下状况，建设单位将回绝接受报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同步提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3承包价及安全文明施工费、余泥渣土运送与排放费未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位回绝接受符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。8报名的有效性8.1建设单位应根据交易公示所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公示中合格条件的，视为报名不成功，不得参与摇珠。8.2报名成功参与摇珠的承包意向人
