《机电安装工程施工合同简单版（三篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机电安装工程施工合同简单版（三篇）.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、机电安装工程施工合同简单版建设单位（甲方）施工单位（乙方）根据消防法有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：一、工程名称：关岭县二、工程地点：关岭县三、工程内容：（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。）四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整（60000.00元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。六、工期要求：_年_月，_年_月_日
2、。七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。甲方代表人签字：_ 乙方代表人签字：_年_月_日机电安装工程施工合同简单版（二）建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、建设单位：
3、3、工程地点：4、承包方式：包工、包料5、工程承包范围：6、工程施工内容：二、材料质量及配置标准1、地暖管道：采用PE_RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。2、分集水器、保温材料、钢丝网：以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。4、上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程（JGJ142_J365_）及甲方约定的要求。5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。三、工期在具备施工条件下，自甲方
4、发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。1、连续停水或停电8小时以上。2、非乙方原因甲方要求临时停工的。3、修改设计方案或增加工程量。4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。6、不按合同约定付款时。鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件（门窗安装完毕）后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。四、工程质量：合格五、工程造价及付款方式1、合同总价为人民币：_元。2、工程款支付：（1）合同签订生效后，人员材料进工地5个
5、工作日内，预付总价款的30%作为工程预付款。（2）其余款项按工程月进度的90%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部工程款的95%，预留工程总造价的5%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。六、甲方责任1、签订合同时向乙方提供全套图纸（包括变更）及有关文件。2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。6、地暖工程
6、完工后，甲方在收到乙方的将决算_日内审批完毕。七、乙方责任1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18C.卫生间20C须辅助采暖。3、乙方在施工期间采取严格的安全防护措施，保证施工的安全，如发生安全事故乙方自负。乙方严格按照甲方职业健康安全方针和职业健康管理目标做好管理工作过。4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。6、施工期间与
7、其他施工单位紧密配合、积极协调。7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。8、对该分项工程质量负完全责任。八、保修责任工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门鉴定，属乙方材料、施工问题的，乙方应无条件予以维修，并承担相应的赔偿责任;非乙方原因的地暖工程维修，乙方收取维修材料费用及试压人工费150元。甲方联系不到乙方或乙方接到甲方通知，两日内不派人维修，甲方有权直接委托他人维修，费用从质保金中扣除。九、争议解决本合同执行过程中发生争议，由当事双
8、方协商解决或第三方协调。当事双方不愿协调或协调无效可由市仲裁委员会仲裁。仲裁不成可向当地人民法院起诉。十、合同生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。工程验收合格，竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满，并结算款项后，保修条款终止。合同终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则履行通知、协议、保密等义务。十一、其它约定1、有本合同内容未包含的其它事宜，可经双方协商同意签订补充协议，与本合同有同等法律效力。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，自双方签字之日起正式生效。建设单位：承包单位：_年_月_日机电安装工程施工合同简单版（三）发包方（甲
9、方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自_年_月_日起开工，至_年_月_日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元（大写金额）。第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。第九条违约责任合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。第十二条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方（签字及盖章）：乙方（签字及盖章）：法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日第2页共2页
