《建设工程勘察合同1.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同1.doc（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： 工勘20 第 号 资 质 等 级： 甲 级 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 日 期： 发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担： 任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人和勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程勘察技术要求： 按岩土工程勘察规范（GB500212001）和本工程勘察任务书及发包人、设计提出的技术要求进行。 1.4 预计勘察工作量： 勘探孔 个，其中控制性孔
2、个， 一般性 孔 个。土层 米，岩层 米。第二条 开工及提交勘察成果资料的时间2.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料。2.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。第三条 收费标准及付款方式3.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用，按实际完成的工作量进行结算，国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人和勘察人另行议定。3.2 本工程勘察按钻探综合单价 元米计取费用，按实际完成的工作量进行结算。3.3 本工程勘察按钻探单价
3、：土层 元米，岩层 元米计取费用，按实际完成的工作量进行结算。3.4 本工程勘察按预算包干 元整计取费用。3.5 本工程勘察费预算为 元（大写 ）。3.6 本工程勘察合同签订生效后 天内，发包人应向勘察人预付勘察费 元整。外业工作结束后 天内，发包人再向勘察人支付勘察费 元整。提交勘察成果资料后 天内，发包人应一次性付清全部勘察费。3.7 本工程勘察发包人不预付勘察费，根据勘察进度，每月按实际完成的工作量计费支付勘察费，其进度付款额为月结算勘察费的 ，外业工作结束及提交成果资料后 天内，发包人应一次性付清全部勘察费。3.8 本工程勘察发包人不预付勘察费和不支付进度勘察费，外业工作结束及提交成果
4、资料后 天内，发包人应一次性付清全部勘察费。第四条 发包人和勘察人责任4.1 发包人责任4.1.1 发包人必须以书面的形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。4.1.2 发包人必须向勘察人提供工作范围附有坐标、标高和地形的建筑物总平面布置图、场区的地面整平标高、建筑物性质、规模、荷载、结构特点、拟采用的基础类型和埋置深度等资料，并对其准确性、可靠性负责。4.1.3 发包人必须向勘察人提供勘察工作范围已有的技术资料，并对其准确性、可靠性负责。4.1.4 发包人必须向勘察人提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料及其具体位置分布图，并对其准确性、可靠性负责。4.1.5 发包人因未提供上述资料、图纸，或提供
5、的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或经济损失时，由发包人承担民事责任。4.1.6 发包人应及时落实土地征用、青苗树木赔偿、拆清地上地下障碍物、平整场地、修好通行道路、接通电源、水源、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题等工作条件，并承担其费用。4.1.7 发包人应为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担其费用。4.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应按 元天支付勘察人的停、窝工费。4.1.9 勘察工作过程中如发生变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。4.1.10 发包人应保护勘察人的勘察
6、方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、合理化建议等，未经勘察人同意、发包人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，勘察人有权索赔。4.1.11 发包人应负的本合同有关条款规定和补充协议中其它责任。4.2 勘察人责任4.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的勘察任务书及技术要求进行工程勘察。4.2.2 勘察人应按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。4.2.3 勘察人应在进行工程勘察前，编制勘察纲要或勘察作业指导书，派人与发包人一起验收发包人提供的材料。4.2.4 勘察人应在勘察过程中，根据工程勘察场地的岩土
7、工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。4.2.5 勘察人在现场的工作人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度。承担其有关资料的保密义务。4.2.6 勘察人应向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。4.2.7 勘察人如提供的勘察成果资料质量不合格或不能满足技术要求时，勘察人应负责无偿补充完善使其质量达到合格或满足技术要求。4.2.8 勘察人应负的本合同有关条款规定和补充协议中其它责任。第五条 违约责任5.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应支付给勘察人停、窝工费，工期按实际工
8、日顺延外，还应支付给勘察人来回进出场费和调遣费。5.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。5.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人的预付勘察费；已进行勘察工作的，完成的工作量在50以内时，发包人应向勘察人支付预计总勘察费的50，完成的工作量超过50时，则发包人应向勘察人支付预计总勘察费的100。5.4 发包人未按合同规定的时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。5.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减
9、收勘察费千分之一。5.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还预付勘察费，勘察人不履行合同时，无条件返还预付勘察费。第六条 其它约定事项6.16.26.3 第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。 第八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向工程勘察所在地的人民法院提出起诉。 第九条 本合同自发包人和勘察人签字盖章后生效，发包人和勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十条 本合同一式 份，发包人 份，勘察人 份。发包人名称： 勘察人名称： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人委托代理人： 委托代理人：地 址： 地 址：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 行： 开 户 行：帐 号： 帐 号：4
