《2023承包合同1564范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023承包合同1564范文.docx（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023承包合同关于承包合同范文汇编10篇 随着人们法律意识的建立，合同在生活中的运用越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是办公室王秘书为大家整理的承包合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 承包合同 篇1甲方：乙方：为确保本项工程保质保量按期完成，切实做到甲乙双方的权利和义务，结合本工程详细状况，经双方协商一样签订本合同，本合同自签订之日起受法律保护，任何一方不得擅自变更或解除。一、工程内容、开竣工时间及承包方式：竣工时间：_，甲方把_水磨石工程，以总承包(全部工程的人工、水磨材料、工具，甲方供给水泥的方式承包给乙方。二、
2、工程质量要求A、本水磨石工程总体地面为_，白石子 用_，水泥用_ ，塑料条用_ ，厚度为_ ，镶边为_。B、本水磨石楼梯、工程总体地面为_，白石子用_，水泥用_，塑料条用_，厚度为_，颜料用_，镶边为_。三、质量验收以_。四、施工方式：乙方需以下塑料条起先，到磨光打腊止，一切按 技术交底操作程序施工。五、质量要求及其他：乙方根据甲方要求施工，如不依据甲方要 求施工所造成的损失由乙方担当，在施工中甲方必需爱惜乙方劳动成 果，如出现损坏现象，确属甲方由甲方负责，确属乙方由乙方负责。乙方打腊后即做完工经甲方验收合格后即为交工，不在担负保护责任。乙方工人进入工地后，甲方供给必备水、电、工人住宿。六、平
3、安施工：必需根据平安规定操作，如平安事故所造成的后 果由甲、乙双方协商解决。七、在施工中乙方必需根据甲方规定时间进行，不得无辜延误工 期，甲方必需保证乙方施工顺当进行，并保证按时付款。八、付款方式：采纳现金支付方式，本工程水磨石楼梯造价为_元/平方米，总面积为_平方米，总造价为_元(人民币大写)。本工程水磨石地面造价为_元/平方米，总面积为_平方米，总造价为_元(人民币大写)。本工程水磨石楼梯、地面总造价为_元。结合甲乙双方的实际状况，乙方在水磨石子材料进入工地，给付总工程造价的_%，在乙方磨完头遍后，给付总工程造价的_%，待全部工程完工后按实际水磨石面积一次性付清全部工程款。甲方必需根据合同
4、付款方式执行。如出现资金周转不上，无法购置材料，乙方到期完不成任务，不负延期责任，附带乙方窝工现象，有甲方负责。如甲方不按工程进度付款，乙方有权自行撤离工地。九、本合同甲、乙双方应共同遵守，任何一方不得违约，否那么违 约方赔偿对方损失按合同法执行，未尽事宜双方协商解决。甲方：盖章 乙方：盖章代表人：代表人：合同签订日期：承包合同 篇2甲方：乙方：依据?中华人民共和国合同法?之规定，结合甲乙双方详细状况，经双方协商，本着同等、公正、自愿的原那么，签订以下协议：一、承包内容甲方将钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建，要钢架彩钢瓦面圆弧，最低处高度米，最高处米，流水处用水槽排放在两边。二、质量和规格1
5、、立柱采纳2、檩条采纳3、梁架焊管采纳4、顶部采纳单瓦彩钢厚mm，颜色。三、单价及结算1、钢架屋面彩钢单价为元/m。2、水槽为元/m。3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。四、付款方式乙方在搭建过程中，甲方分三次付清全部工程款项。1、乙方在焊接材料进场时，经甲方验收符合上述之规定材料标准时，甲方付给乙方大至总工程款的30%。2、钢架安装结束时，经甲方验收符合约定焊装规定，即甲方付给乙方大致总工程款的30%。3、其余局部在整个工程结束时，经甲乙双方验收，依据实测面积计算后，付清全部工程款。五、双方责任和义务1、甲方供给乙方施工用电、用水。2、甲方供给加工大棚的平面布臵图及相关要求。供给地下预埋
6、工程。3、乙方施工和管理人员必需遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。4、乙方搭建人员必需根据搭建操作规程进行搭建，文明作业，平安作业。在搭建过程中，假设发生任何人身损害事故，甲方不担当责任。5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装，制作的过程中，发生疏忽、大意、造成甲方在运用过程中出现漏水，甲方通知乙方必需在24小时内进行修理，因此造成损失，乙方应担当相应的责任。六、合同工期本合同工期自年 月 日至 年 月 日。假设甲方在水电正常的状况下，乙方自合同签订之日起，应依据甲乙要求，合理支配工期，保证工程顺当制作和如期完成。七、其它本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，互守协议内
7、容，开心合作。甲方公章：_ 乙方公章：_法定代表人签字：_ 法定代表人签字：_年_月_日 _年_月_日承包合同 篇3甲方：乙方：依据?中华人民共和国合同法?和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际状况。为明确双方权利、义务及职责，经双方协商达成以下协议。第一章 承包工程概况1.1工程名称：露天煤矿煤土分别1.2工程位置：山西省晋中市灵石县段纯镇1.3工程内容：土石方运输含自：土、石、煤、渣等。1.4工程数量：2023万立方1.5承包期限：2023年 月 日至 年 月 日其次章 施工设备、人员、材料2.1乙方参与的运输车辆型号要到达290型马力以上的载重的双桥自卸车。2.2甲方必需供给乙方施工运
8、输中须要的修理场所、电、住宿及生活用水设施，并保障乙方人员及设备的平安。2.3乙方必需管理好、维护好甲方所供给的水电及设施。第三章 双方责任3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系，为乙方顺当运输创立便利条件。甲方必需每天派专业人员负责道路整平，保证乙方装卸作业面不堵车，保持道路畅通。3.2乙方车辆进场每辆车后必需支配2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保平安正常不脱岗。3.3车辆进入工地作业，除严各遵守道路交通法规外，还必需遵守公司各项规章制度。要低速、平安、谨慎、文明驾驶，遵守平安规程，并严格根据现场管理人员的要求进行作业，听从现场管理人员的指挥和调度，严禁酒后驾驶，严禁穿拖鞋
9、、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。3.4车辆在工程作业时，要根据指定地点拉运、排倒土方，凡不按要求、不听指挥、不听从管理的，经调查属实的，肃穆处理。但甲方必需明示标记，不得违法违规指挥。3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员，管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。3.6如有在现在打架闹事，一经觉察将交公安机关处理，后果自负。3.7因天气缘由停工，待具备正常施工条件时，乙方在接到通知后必需尽快将车辆到达施工现场，不得以任何理由拖延时间。3.8 乙方应按时参与甲方的平安生产例会。平安例会传达的相关平安操作积累应严格执行到各种岗位。假设发生交通事故相互碰撞应保护好现场
10、刚好上报甲方处理，一切费用由双方自理。假设乙方违反平安操作积累发生各种事故由乙方担当全部法律责任和全部经济责任，假设因甲方缘由造成的过失过错甲方负责。3.9 车厢容积以甲方管理人员测量为准。假设加高车厢被砸掉应刚好修复。如没上报且没有刚好修复，那么当月方量全部根据没有加高方量计算。要将原车厢加高必需提前3天到公司申请批准，加高的材料必需要到达平安标准，否那么加高局部将不算。加高前方量从当日起以重测方量为准。离工期间，应刚好主动清理车厢内粘附的余渣。3.10在合同期间假设乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方假设退场必需提前十五天通知甲方，经双方协商再作确定。3.11 夜间施工中途，乙方司机不
11、得在半途停车睡觉，如须要休息必需要向现场管理人员请假后，到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理，赐予罚款。如因甲方强迫司机疲惫驾驶引发后果甲方负责。3.12 如因甲方缘由造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象，先告知甲方，如不解决按问题，每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元第四章 计量、结算、单价、付款方式4.1 挖运价格 元每车，运输价格以运距2023米 元每立方为根底价，运距每增100米距离将在根底价上增 元每立方。每车运输量不能低于 方，多出此方数每增加一方增加费用每方 元。方量计算方式按车型容积长宽高计算，柴油保底 元每升，不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结
12、算，以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费，司机工资、机械全部费用包含在内一切费用。假设遇燃油提价，人机费提价，再另补差价。4.2 付款方式车辆进场后，付调车费每辆2023元，挖机7000元，第一个月结算扣除。每月 号为验票结帐日，乙方车辆到场试拉后可以预见支，每10天预支工程量的30%，其余待验票后一并月结算，如因银行缘由或甲方能说明正值理由未能在此结束日结算，按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款，如没有按时结算，乙方有权停运等待结算，如甲方达不到承诺乙方有权停运，待甲方结清此款，退场费用由甲方担当每辆车2023元补贴。4.3 双方在签订合同后，甲方供给生活费、修车费 元，此
13、款在合同期满运输费用结清后退还甲方。第五章 合同的变更，停止条款5.1 由于上级政府与天气恶劣等不行抗力的因素，影响了合同的执行时，经双方确认后可终止或顺延合同期限，因此给乙方造成的损失应当补偿，5.2 合同期满后，合同双方自动解除关系，乙方假设能严格履行合同，本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。5.3 合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决，协商未果，可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。甲方： 代表：乙方： 代表：年 月 日承包合同 篇4甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据?中华人民共和国经济合同法?和?建设安装工程承包合同条例?及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。一、工程名称：电站机电设备安装工程二、工程地点：三、工程内容：详见工程量报价清单。四、工程价款及工程结算：乙方的报价是依据甲方供给的工程量清单和局部设计图纸进行的报价，合同总价为： 。工程结算以施工图工程量为根底，依据最终完成的工程量及单价进行结算。五、工程工期：依据甲乙双方商定，乙方在 年 月份进场施工，年 月 日前完成电站全部机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不行抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方缘由造成工期延误，那么相应责任方根据每月元人民币为标
