《2023施工合同97范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同97范文.docx（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同模板汇总七篇随着人们法律观念的日益增加，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是办公室王秘书为大家整理的施工合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方：发包方乙方：承包方风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能刚好办理完毕前述许
2、可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的根底上，本着相互信任的原那么，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期确实认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工
3、验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元大写，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。其次条：关于材料供给的约定风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人担当。发包人供给的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据
4、发包人违约的约定办理。1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供给的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供给的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及
5、验收的约定风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和或延误的工期。1、本工程应严格执行国家?住宅装饰装修工程施工标准?和?建筑装饰装修工程质量验收标准?并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条：
6、关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供给的装修材料出门，一经觉察偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分局
7、部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。2、本工程保修期_年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定?工程保修单?，保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：水路_米，电路_米。5、乙方承包内容：1水电开槽、布线、穿线、埋槽；2全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3水电施工穿墙、打孔、切割；4开关插座面板安装；5小五金的安装；6后期灯具的安装水晶灯另计；7其他收费项目另计。第六条：纠纷处理因工程质量双
8、方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向_人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩办方法，通过明确违约时须要担当的责任，来催促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方
9、同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的交叉施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附那么1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式_份，甲、乙双
10、方各执_份。4、合同有效期至_年_月_日。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日施工合同 篇2甲方：_ 乙方：_地址：_ 地址：_ ：_ ：_兹_(以下简称甲方)托付_电力设备(以下简称乙方)进行机房噪音限制工程。经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_ ;冷却方式：_;台数：_。2.技术指标依据(?国家城市区域环境噪声标准?GB3096-93)和?工业企业厂界噪声限制标准?噪声等效声级：_db(A)。评价点位置：_所属区域：_噪声标准：白天_db(A);晚上_db(A)。注:1.假设背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。2.依据GB309
11、6-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、牢靠，外表整齐美观。2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有足够的簇新空气进气量，以保证发电机正常运行。三、噪音治理措施采纳机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。详细治理项目见施工图和报价表。四、承接方式乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程效劳，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。五、完成期限在合同签定，乙方收到第一期款
12、五天内运料进场施工，整个噪音限制工程在_天内完成交付验收运用。六、施工条件及协作事项_。七、工程费用及支付方法总工程费用为：_付款方式：合同签定时交付定金_;主材料进场后付_;工程完工后_天内付清余款。工程施工合同范本2023八、其它1.假设甲方无故不按时按额交付工程款，那么乙方有权向甲方收取每天按工程总额_%的滞纳金。2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证运用要求及施工过度的原那么，协商解决。3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决那么由乙方所在地法院仲裁。托付方(甲方)：_承接方(乙方)：_签
13、订时间：_年_月_日施工合同 篇3承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组甲方承建的钢筋单项工程，于_年_月_日，由甲方发包给乙方采纳包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着相互帮助及分工负责等原那么，依据本工程的状况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸中根底分部_以下全部的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：徐云根承包钢筋加工制作分项工程；朱云高承包钢筋安装绑扎分项工程。二、承包造价以总钢筋设计含量计算，单价_元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作_元/吨；钢筋安装绑扎_元/吨。三、组织领导1 甲、乙双方必需指定专职管理人员，负责
