《2023年建设工程施工合同样本,菁华1篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程施工合同样本,菁华1篇（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年建设工程施工合同样本,菁华1篇建设工程施工合同样本1甲方：乙方：按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：开工日下面是我为大家整理的建设工程施工合同样本,菁华1篇,供大家参考。建设工程施工合同样本1甲方：乙方：按照中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包范围：开工日期：竣工日期：总日历日期：质量等级：合同价款：第2条合同文件及解释顺序第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合
2、同语言：适用法律法规：适用标准、规范：第4条图纸图纸提供日期：图纸提供套数：图纸特殊保密要求和费用：第5条甲方驻工地代表甲方驻工地代表及委派人员名单：实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)：第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作施工场地具备开工条件和完成时间的要求：水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：工程地质和地下管网线路资料的提供时间：办理证件、批件的名称和完成时间：水准点与座标控制点位置提供和交验要求：会审图纸和设计交底的时间：施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：第8条乙方工作施工图和配套设计名
3、称、完成时间及要求：提供计划、报表的名称、时间和份数：施工防护工作的要求：向甲方代表提供办公和生活设施的要求：对施工现场交通和噪音的要求：成品保护的要求：施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：施工场地整洁卫生的要求：第9条进度计划乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：甲方代表批准的时间第10条延期开工第11条暂停施工第12条工期延误第13条工期提前第14条检查和返工第15条工程质量等级工程质量等级要求的经济支出：质量评定仲裁部门名称：第16条隐蔽工程、中间验收中间验收部位和时间：第17条试车第18条验收和重新检验第19条合同价款及调整调整的条件：调整的方式：第20条工程预付款预
4、付工程款总金额：预付时间和比例：扣回时间和比例：甲方不按时付款应承担的违约责任：第21条工程量的核实确认乙方提交工程量报告的时间和要求：第22条工程款支付工程款支付方式：工程款支付金额和时间：甲方违约的责任：第23条甲方供应材料设备甲方供应材料、设备的要求(附清单)：第24条乙方采购材料设备第25条设计变更第26条确定变更价款第27条竣工验收乙方提交竣工资料和验收报告的时间：乙方提交竣工图的时间和份数：第28条竣工结算结算方式：乙方提交结算报告的时间：甲方批准结算报告的时间：甲方将拨款通知送达经办银行的时间：甲方违约的责任：第29条保修保修内容、范围;保修期限：保修金额和支付方法：保修金利率：
5、第30条争议争议的解决程序：争议解决方式：第31条违约违约的处理：违约金的数额：损失的计算方法：甲方不按时付款的利息率：第32条索赔第33条安全施工第34条专利技术、特殊工艺和合理化建设第35条地下障碍和文物第36条工程分包分包单位和分包工程内容：分包工程价款的结算办法：第37条不可抗力不可抗力的自然灾害认定标准：第38条保险第39条工程停建或缓建第40条合同生效与终止合同生效日期：第41条合同份数：合同副本份数：合同副本的分送责任：合同书制定费用：合同订立时间：_年_月_日发包方(章)：承包方(章)：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：电挂：电挂：开户银行
6、：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(章)_年_月_日附件一：建设工程施工合同条件和建设工程施工合同协议条款的使用说明建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成了建设工程施工合同示范文本(以下简称示范文本)。合同条件是根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例对承发包双方权利义务作出的规定，除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。由于合同标的-建设工程的内容各不相同，工期造价也就随之变动，承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异，双方的权力、义务也
7、就各有特性。因此，合同条件也就不可能完全适用于每个具体工程，需要进行必要的修改、补充，即配之以协议条款。协议条款是按合同条件的顺序拟定的，主要是为合同条件的修改补充提供一个协议的格式，承发包双方针对工程的实际情况，把对合同条件的修改补充和不予采用的一致意见按协议条款的格式形成协议，合同条件和协议条款就是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。这了使承发包双方在签订合同时能更好地使用合同条件，对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则，并使协议尽可能准确、严密，以减少扯皮，保证施的工顺利进行。我们编制了这个使用说明，供承发包双方在签订合同时参考。采用招标发包的工程，合同条件应是招
8、标书的组成部分，发包方对其修改、补充或不予采用的意见，要在招标书中说明。承包方对招标书的说明是否同意及本身对合同条件的修改、补充和不予采用的意见，也要在投标书中一一列出。中标后，双方将协商一致的意见写入协议条款。不采用招标发包的工程，在要约和承诺时，都要把对合同条件的修改、补充和不予采用的意见一一提出，将取得一致的意见写入协议条款。下面对协议条款的使用加以说明：发包方(以下简称甲方)：可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格，承认全部合同文件，
9、能够而且愿意，履行合同规定义务的单位和人员。上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在协议条款甲方位置内，不得简称。与甲方合并的单位、兼并甲方的单位，购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员，均可成为甲方，履行合同规定的义务，享有合同规定的权利。承包方(以下简称乙方)：应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在协议条款承包方位置内，不得简称。但乙方不能将工程转包或出让，如按合同条件第36条进行分包，应在合同签订前提出并征得甲方同意。第1条本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容，主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围，主要指是否包括土建、设备
10、安装、装饰装修等工作。本款内应写明双方商定的开工日期，也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定的乙方提交竣工报告的日期，包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数。写明双方商定的工程应达到的质量等级(即合格还是优良)。应写明工程价款的金额和承包方式。工程为群体或小区工程时，以上各项应按附表格式将单位工程列表说明，作为协议条款的附件。如：XXX工程项目一览表单位工程名称建筑面积(*方米)结构层数高度(米)跨度(米)设备安装内容工程造价(元)开公日期竣工日期_年_月_日_年_月_日第2条本条应写明组成合同文件的名称和顺序。实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时，是否有
11、作出解释的权力。第3条肩合同文件使用少数民族语言，本款应规定语言的名称，写明使用的合同条件和法律法规、标准规范翻译文本的名称，由谁提供和提供时间。原则上国家、部门和地方的法规都应适用于合同文件，但对同一问题要求不一致时，应在本款内写明适用的地方或部门的法规名称。如由甲方提供，还应写明提供时间。如由乙方自备，应写明费用及由谁承担。国家有统一的标准规范时，施工中必须使用。国家没有统一标准规范时，可以使用地方或专业的标准规范，地方和专业的标准规范不相一致时，应在此条写明使用的标准规范的名称。并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编号，例如：一、建筑工程：土方工程土方与爆破工程施工及验收规
12、范(GBT201-83)砌砖砖石工程施工及验收规范(GBT203-83)砼浇筑钢筋混凝土工程施工及验收规范(GBT204-83)抹灰装饰工程施工及验收规范(GBT210-83)二、安装工程暖气安装采暖与卫生施工及验收规范(GBT242-83)如乙方要求甲方提供标准规范，应在编号后写明，并注明提供的时间、份数和费用由谁承担。甲方提出超过标准规范的要求，征得乙方同意后，可以作为验收和施工的要求写入本款，并明确规定产生的费用的承担。由乙方提出施工工艺的，应在本款写明施工工艺的名称，使用的工程部位，制定的时间、要求和费用的承担。第4条不同的工程对图纸的需要情况各不相同的。本条应写明甲方提供的份数(必须
13、包括竣工图和现场存放的份数)、图纸的深度、比例尺及提供的时间。甲方对图纸有保密要求的，应在本条写明要求的内容、保密费用及由谁承担。乙方要求增加图纸份数的，应写明图纸的名称、份数、提供的时间和费用。甲方不能在开工前提供全套图纸，应将不能按时提供的图纸名称和提供的时间在本条写明的。第5条本条写明甲方代表姓名，甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责。如前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限。实行监理的工程，要写明总监理工程师的姓名，对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制。如总监理工程师签字支付后是否要经甲方审查;是否能批准对施
14、工进度的更改或对工期给予延续;是否有权批准对设计的变更等。有种类限制的要写明种类，有数量限制的要写明数量。第6条本条按具体工程和实际情况，逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际存要而合同条件未列入的，要对条款或内容予以补充。双方协议将本条中甲方工作部分或全部交乙方完成时，应写明对合同条件的修改内容，甲方应支付费用的金额和计算方法。还应写明甲方不能按协议条款要求完成有关工作时，应支付的费用金额和赔偿乙方损失的范围及计算方法。本款应写明使场地具备开工条件的各项工作的名称、内容，要求和完成的时间。如土地的征用应写明征用的面积，批准的手续;房屋的搬迁和坟地的迁移应写明搬迁和迁移的数量，搬迁后的拆除、迁移后的回填及清理;各种障碍，应写明名称、数量、清除的距离等具体内容。要写明施工场地的面积和应达到的*整程度等要求。写明拆除和迁移的当事人事后提出异议或要求赔偿，施工中发现有本条约定的障碍尚未清除等情况时应由谁处理，费用如何承担。本款应写明水、电、电讯等管线应接至的地点，接通的时间和要求。如上、下水管应在何时接至何处，每天应保证供应的数量，水的标准，不能全天供应的要写明供应的时间;供电线路应在何时接至何处，供电的电压，是否需要安装变压器及变压器的规格、数量，不能保证连续供应的，应写明供应的日期和时间。本款应写明甲方负责开通的道路的起止地点、开通的时间，路面的规格和要求、
