《2023年劳务承包合同190.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年劳务承包合同190.docx（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023劳务承包合同劳务承包合同4篇 随着时间的推移，许多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是办公室王秘书为大家整理的劳务承包合同4篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 劳务承包合同 篇1甲方：乙方：甲乙双方本着同等互利的原那么，经充分协商达成如下协议：一、承包方式：1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿供给水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备如塑料布、雨衣、雨鞋等，一切运用工具，交给乙方运用，且登记造册丧失后要照价赔偿。2、乙方必需配备足够的劳力和技术娴熟工。3、生产期满后，乙方所运用的工具，必需
2、保证完好无损，丧失的工具和有意损坏的要照价赔偿。4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。5、成品转由甲方出售，一但觉察甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍惩罚。6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方担当。二、承包期限承包期限为一年，即年 月至年 月为止。三、质量要求1、乙方必需随时协作甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。四、产量与计酬1、产成品转，甲方每一万块，每块玖分伍厘，每天必需保持出红砖伍万块以上，人力缺乏由乙方担当，烧工烧不动由甲方担当。2、如遇到洪水等不行抗拒的自然灾难造成的损失，由甲方负
3、责，人力缺乏等人为造成的损失由乙方负责。3、甲方防洪设施、防雨设备必需符合生产须要，乙方必需主动主动协作，否那么造成的损失由乙方负责。五、平安生产全部机器设备由甲方负责修理，乙方必需根据造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方担当，甲方担当。六、付款方式按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费 元。七、违约责任甲乙双方必需严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方担当。假设甲方在中途停产，应给乙方平安年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协
4、议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方担当。八、其他事项甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要相互协作，如有一方不协作所造成的经济损失，由不协作方负担。修重大物件时双方必需无偿帮助工作。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。备注：甲方：乙方：日 年 月劳务承包合同 篇2甲方：乙方：依照?合同法?公司法?及其它有关法律，行政法规，在 xx联合有限责任公司下属x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。一、协议内容甲方有xxxx公司x号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采
5、，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及全部附属工程。现经甲、乙双方协商一样，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。二、承包范围：甲方在xxxx公司所承包的全部范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔全部损失。此单价在铅锌每米吨1.
6、4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。2、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。四、管理方法1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐平安，协作好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教化施工人员平安生产，文明施工。2、在生产过程中乙方的上岗人员必需进行平安教化。乙方应当高度留意平安事故存在的隐患，出现隐患刚好解除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必需由娴熟人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员解除危石，细致视察地质构造状况，刚好解除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命平安。如出现工伤平安事故的责任，
7、由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。3、开采所需的爆破物品和全部机械设备和材料，由甲方负责选购供给给乙方运用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时供给爆破物品给乙方运用。乙方运用的炸材按实际运用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。4、甲方作为矿山业主，对供给给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产供给便利。劳务承包合同范文节选!5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的全部损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它全部损失。五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾
8、难、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。七、本合同期限为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。在承包期满后，乙方与甲方接着持续合同。八、甲方必需保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。九、违约责任：希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，假设违约，违约方赔偿守约方一切损失，并惩罚违约金30万元补偿给守约方。十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。
9、劳务承包合同范文节选!甲方代表：_乙方代表：_签约地点：_年_月_日劳务承包合同 篇3甲方：下称甲方乙方：下称乙方甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，托付乙方担当本工程水、电安装工程的人工单包工作，为了加强协作，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。一、工程承包范围仁和苑小区住宅楼安装1、电气局部：强电为公共局部图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地桥加与电缆除外。2、弱电为预埋线管。3、报警线管为预埋管铁管全畅通。4、给排水全部图纸内容，给水管从水表到户内冷、热、水管全部到位。5、屋面雨水管
10、，空调管作到位。以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间修理，以及施工所需工具、劳保用品。二、工程质量要求按规程、标准施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。三、工期要求在施工各阶段必需满意甲方的工期要求，主体配全阶段保证满意土建劳务队工期要求，如因乙方缘由造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。四、质量管理、平安生产、文明施工要求1、乙方必需派住有高层施工管理阅历，有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作，并对质量、平安生产负全责。2、乙方必需常常性对自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、标准、现场一切管理制度等的教化
11、学习，进行新工人平安教化和三级教化。3、乙方必需根据甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一保护，一切根据省市有关工地文明施工要求进行，做到工完场清、料净。五、材料、设备管理1、一般材料如线管、水管、开关盒乙方必需严格根据甲方工期要求，提前二周填写材料安排，材料进场后负责协作甲方材料员进行验收，并签字领用。2、珍贵材料设备如开关箱、配电箱、线缆驾驭有订货周期的材料，设备应按甲方工期安排，提前1-3个月填写材料、设备安排，并经甲方审批，到场后必需协作甲方材料员进行质量，数量验收，并签定领用。六、土建、安装协作及建筑成品、半成品保护
12、1、乙方必需根据甲方的总工期和月、旬、周进度安排支配材料安排和生产满意甲方要求，因乙方缘由造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行保护，有责任对整个现场的成员、工人进行教化，保护好成品、半成品，否那么由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。七、承包总额及付款方式1、本工程实行人工费20元/m2。2、本工程垫支至三层楼面以上起先付款，付款额为已完成工作内容人工费80%，其余20%在工程完工一个月内付清。八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。甲方签字：乙方签字：年 月 日劳务承
13、包合同 篇4甲方：_乙方：_依照?中华人民共和国合同法?及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原那么，甲、乙双方就_工程劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称：_工程地点：_其次条工程承包范围_第三条工程工期1.安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天；2.主要节点工期：_3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配包括新调整的进度安排第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量务必到达_第五条组成合同文件及说明依次组本钱合同的文件及优先说明依次如下：1.本合同；2.本合同附件；3.招投标文件；4.本工程施工图纸及
14、国家现行或行业标准标准；注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条标准标准本合同适用标准标准：_第七条甲方职责和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、礼貌施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好带给由甲方供给的施工机械设备、周转材料。5.按本合同约
