《2023施工合同4578范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023施工合同4578范文.docx（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023施工合同施工合同集合7篇随着法律观念的日渐普及，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是办公室王秘书为大家整理的施工合同7篇，欢送大家共享。施工合同 篇1委任单位：_施工单位：_就_装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目内容：_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：_六、付款方式1。合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。2。开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次
2、性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责选购，刚好组织进场，材料设备保管场地由甲方供给，以满意工程的须要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1。乙方必需严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不行分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料安排缺乏需增加的投资由乙方负责。3。施工中甲方提前增改项目，必需事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方
3、负责，工期顺延。4。乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术标准，因乙方施工中造成人身损害、设施的损坏，由施工方负责。5。如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1。本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2。由于乙方供给的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方担当。3。由于乙方缘由造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4。装饰工程质量保修一年。十、工程验收由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发
4、生的质量，平安问题由甲方担当责任并以甲方起先运用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：_代表人：_乙方单位(盖章)：_代表人：_日期：_签订合同地点：_施工合同 篇2时间过得真快，转瞬间，一个星期的实训已无声无息地接近
5、尾声。然而实训的过程还历历在目。一个星期的实训时间，让我学到了许多东西，不仅使我在理论上对招投标有了全新的相识，在实践实力上也得到了提高。明白了做为一名新时期的高职技术人才肯定要做到学以致用。除此之外，我还学会了如何更好地与别人沟通谈判，如何更好地坚持自己的观点和维护自己的利益。亲身感受了所学学问与实际的应用，我得到了很大的启示，这也是对所学学问的一个初审吧！这次实训对我以后的学习或找工作将会受益匪浅。实训让我初步从理性回来到感性的重新相识，对于以后所应把握的方向也有所就启发！信任这些珍贵的阅历会成为我今后胜利的基石。平常始终忙于理论学问的学习，所以实训之前，招投标对我来说是比拟感性的，一个完
6、整的招投标过程要怎样来分工以及完成该过程所要进行的根本步骤也不明确。而经过这次实训，让我明白整个招投标过程中，必需由团队来分工合作。通过实训，我对招投标文件的编制和招投标合同的签订有更深一步的了解，对相应的操作技巧的相识与运用有了很大的提高。这次实训感受最深的，还有以下几点：其一，团结就是力气。团结是一种重要的精神，一个人要立足于社会或胜利开展，除了自身要有较高的素养外。还必需要有能够与别人团结合作的精神。在整个招投标过程中，只有团结才能保证工作的顺当进行。大家才能朝着同一个目标前进努力，胜利才有希望。假设有人对自己的任务不负责或闹看法不合，都会影响到投标是否胜利，所以团结第一。其二，实训是对
7、每个人综合实力的检验。做好每一件事，细心是关键。细微环节确定胜利在投标过程中得到了很好的体现。在开标会议上大局部小组被废标。主要是因为无视了一些很小的细微环节，比方遗忘分订成册、遗忘填写报价、遗忘盖印章、没有用标准字体填写报价等等诸如此类的小问题而导致废标。所以细心是尤其重要的。我们小组侥幸通过了初审，但在报价一块没有充分考虑，加上缺乏技巧，最终也被定为无效标。总之，在投标环节细心确定成败。其三，我从这次招投标合同签订实训中相识到了沟通、谈判实力的重要性。在合同签订的协商过程中，做为公司代表，具有较强的谈判、沟通实力，才能坚决自己的立场，维护公司的利益。否那么自身的利益就会受到损害。同时，协调
8、、异议处理实力是不行缺少的。假设使谈判僵持不下或不能刚好处理异议。都会阻碍合同的签订。所以。良好的协调实力对谈判双方是否能在互惠互利的根底上顺当协商具有很大的意义。 其四，此次实训，我深深体会到积累学问的重要性。课外时间应当主动去关注、收集与课程相关的学问、信息。而不应局限于课本。要不断地拓宽学问面。尤其是不能教条主义。最终，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行！实践是检验真理的唯一标准，主动投身实践，学以致用，才不枉所学。这是一个短暂而又充溢的实训，同时也是一个实践丰收的实训。从中学到的东西都意义重大，这些对将来走向工作岗位会有很大的帮助和启示。作为一名学生，向他人虚心求教，不懂就要问，踏踏实实
9、走好每一步是始终要坚持的学习看法。实训所学到的阅历和学问大多来自老师和同学们的教育，这是一笔珍贵的财宝，感谢这次实训，让我收获颇丰，受益匪浅。施工合同 篇3发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)身份证号：为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和担当的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，依据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的详细状况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成以下条款，共同遵守执行：一、建设单位三都县大塘国际城4、5、6、7号楼。二、工程名称大塘国际城三、工程地点三都县大塘四
10、、承包范围按图纸施工五、工程造价按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最终以竣工结算数量为准。六、施工工期300天(按日历计算)以开工令为准。七、工程质量等级到达国家现行验收标准标准。八、承包方式包工包料。九、承包价款及支付方法按主体第一层完成后60%支付，以此类推。十、除第五，九条以外，全部条款都以总合同执行1、乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。全部费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方担当0.5%，乙方担当0.5%)。2、甲方预留乙方工程合同总造价3%作为平安责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未
11、发生平安质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。3、建设单位拨付的工程款必需进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责担当工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。4、甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量平安，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方担当。5、乙方必需按时将工程发生的本钱费用提交甲方财务部门作为本核算。十一、工程管理1、乙方必需在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。2、乙方必需
12、在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。3、乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。十二.工程平安及质量管理1、乙方对本工程的平安文明施工必需按JGJ56-99标准执行并做好资料。2、乙方必需在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订平安合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的平安，消防，质量等责任事故，担当最终完全赔偿责任。3、乙方对本工程的质量管理必需按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。十三、甲方责任1、负责与建设单位完善工程施工合同，帮助乙
13、方办理进场施工相关手续。2、办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，依据工程进度及质量状况审核后拨付乙方。3、审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。4、甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，平安刚好对合同各项条款的履行状况。假设觉察问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。5、本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。十四、乙方责任1、执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，假设发生违约责任及经济损失全部由乙方担当。2、负责编制施工图预算，结算书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资
14、料，质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行担当。3、严格根据施工技术，质量要求和国家验收标准标准施工，按操作规程平安，文明作业。施工中假设乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方担当经济责任及法律责任。4、听从甲方管理，按本承包合同条款规定刚好到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必需持证上岗。5、每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度安排。6、乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并刚好与雇用民工签订劳动合同，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书刚好向公司相关部门备案。否那么由此引起的一切责任后果由甲方担当。7、乙方应刚好支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。假设有拖欠状况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。8、乙方工地聘用甲方职工的应刚好向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基
