《绿化工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程施工合同范本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精品文档-绿化工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定， 甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好 协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、 预定开工日期：年 月 日第二条：施工范围1、施工范围：回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可， 但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。第二条：施工方式1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。第四条：工期1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全 部验收之日止，预计 天
2、（包括法定假日），不计乙方通知甲方 验收后等待甲方验收的时间。2、如遇下列情况， 乙方须在发生签证事由 2 日内书面通知甲方， 并经甲乙双方代表签证， 工期相应顺延， 否则视为乙方放弃签证的权 利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通 水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。第五条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规 范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本 工程不能评定为合格。2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计 要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。3、苗木成活
3、率达到 100%。4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及结算、付款方式1、工程预算总价款为人民币元（大写 元）。2、结算方式：（ 1）甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的 30%；（ 2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后 个 工作日内向乙方支付工程预算总价款的 30%；（ 3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的 个工作日内， 甲方向乙方加付至工程结算总款额的 90%。（ 4）工程结算总款额的 10%作为工程质量保证金及保养金，甲 方应在保养期期满后 个工作日内会同乙方现场复检并办理保养 终结手
4、续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和 违约金后向乙方结清。（ 5）以上付款的方式均以支付。第七条：保养期1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知 之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过 保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条：双方义务1、甲方义务（1）委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。（2）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工 用水、用电（水电费由 方承担）。（3）提供本项目施工图纸，负责组织
5、图纸会审和设计交底。（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资 料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内 完成结算。2、乙方义务（1）委派现场代表负责对施工其间的全面管理。（2）根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围 内的施工工作。（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的 有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责 任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期 间发生损坏的， 由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方， 由此造 成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款
6、处理。（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及 完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日 起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的 两个月内完成结算第九条：违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应 予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保 管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理 由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造 成
7、甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违 约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：转让条款未经合同双方共同书面同意， 任何一方不得单方面全部或部分转 让其在本合同项下的权利和义务第十一条：合同终止1、因解除而终止（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果 甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违 约的通知后仍不纠正其违约行为， 则甲方有权向乙方发出解除本合同 的书面通知， 该通知自送达乙方时生效， 乙方应按本合同约定承担违 约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。（2）由于
8、甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果 乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违 约的通知后仍不纠正其违约行为， 则乙方有权向甲方发出解除本合同 的书面通知， 该通知自送达甲方时生效， 甲方应向乙方支付双方确认 已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。（3）合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送 达之日起终止。（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：（1）本合同按约定履行完毕；（2）本合同经各方协商一致而终止；（3）本合同因一方出现本条第 1 款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），
9、另一方发出解除合同的通知；（4）法律法规规定终止的其他情形。第十二条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民 共和国法律规定。第十三条：争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议， 合同各方 应通过友好协商解决； 如果协商不能既解决， 任何一方均可向有管辖 权的人民法院起诉。第十四条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。 补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效 力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养 期界满，接清余款之日起自行终止。4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，每份均具同等法 律效力。甲方： 乙方：地址：法定代表人： （或授权签约人）： 日期： 投诉监督电话：地址：法定代表人：（或授权签约人）：日期：投诉监督电话：
