《工程预拌混凝土买卖协议格式范文(五篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程预拌混凝土买卖协议格式范文(五篇).doc(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、工程预拌混凝土买卖协议格式范文买受人:_ 合同编号:_出卖人:_ 签定地点:_为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期,根据中华人民共和国民法典、中华人民建筑法、建设工程质量管理条例及GB/T14902_预拌混凝土标准的规定及有关法律、法规,结合工程具体情况,经双方协商同意,买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任,特签订本合同。第一条:工程概况1.工程名称:_2.结构类型:_3.工程地点:_第二条:商品混凝土约需总量_立方米,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。第三条:数量、单价、金额及计量方式1.本工程商品混凝土计量方法:买受人在出卖人随车
2、发货单上签字,发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量,标准误差范围在2%以内。2.合同价格及要求见下表:说明:单价中只含减水剂费用,如设计要求有其他外加剂,费用另计。第四条:结算方式1.出卖人以供给买受人每3的商品混凝土为一个结算价款的时间,或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于m3时,以每月的_日为一个价款的结算时间。2.双方以签字后的发货单作为结算依据。3.买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认,逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量,买受人在十日内付款与出卖人。第五条:付款方式1.买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%
3、作为定金。2.按双方约定的结算方量付款。3.按照双方约定不能及时付款,逾期一天,买受人支付给出卖人3的滞纳金。4.因原材料价格上涨或下浮,商品混凝土价格随之浮动,根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。5.不论采用以上任何一种付款方法,买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户,否则出现问题由买受人承担。第六条:质量与检验1.预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验,检验的项目按国标及相关规范要求执行。2.由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。3.出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。4.
4、交货检验,在监理见证下,双方共同到场,由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作,并认真填写交接货检验记录,并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用,检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。5.买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时,应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议,应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。第七条:买受人责任1.在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表,严格按照GB/T14902_预拌混凝土及GB50204_混凝土结构施工质量验收规范等有关规定进行浇筑施工和养护。2.混
5、凝土运到现场后,买受人应按照GB/T50081_普通混凝土力学性能试验方法标准要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护,按照GBJ107_87混凝土强度检验评定标准规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意,擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水,由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。3.出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内,买受人查验出卖人的有关资料后应按GB/T50082_普通混凝土拌合物性能实验方法标准对混凝土的坍落度等进行检验,检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕,每超过半小时加收车辆等待费50元;若继续延时超过
6、壹个小时,买受人除支付车辆等待费外,因浇筑不及时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化,买受人负全部责任。4.买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前48小时电话通知或把混凝土计划单交至出卖人代表,浇筑时间准确至小时。如临时停工或变更计划单内容,买受人应在计划供应的3小时前通知出卖人,否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供应结束时,如出现实际使用量小于电话通知或计划单单上的方量时,均按通知方量作为结算方量。5.买受人未按合同约定支付混凝土款项时,每日按应支付款项的3支付违约金,同时出卖人有权拒绝履行相应义务,由此造成的工期延误等损失由买受人负责。6.买受人应为
7、出卖人混凝土运输、输送等设备提供必要条件和国家规范要求的施工安全保证措施,做到施工现场道路平整、畅通,机械设备操作现场无安全隐患,有电力、照明、水源等设施,并保证不受第三方因素的干扰,否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题,产生的费用由买受人负责。7.如需占用人行横道、便道及夜间施工时,买受人负责办理相关手续,否则买受人有权拒绝施工,由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。8.买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。9.买受人应保证施工时间准确,工地卸料及时(在混凝土搅拌车到达工地1.5小时内卸完),若因超时混凝土发生质量问题,买受人自负。第八条:出卖人责任
8、1.出卖人应严格按照GB/T14902_预拌混凝土标准及配合比要求组织生产,逐车计量和检验,以保证混凝土的数量和质量。2.出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后,应立即做好生产准备,安排调度或车队长到工地查看现场情况,与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。3.如因出卖人设备、水、电等原因,不能按买受人计划要求时间供应混凝土,出卖人应在供应时间3小时前通知买受人,如未通知并且不能按时供应,由此造成的随时由出卖人承担。4.混凝土供应前,出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽,根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。5.根据买受人施工计划的要求,按时昼夜供应,保证施工进
9、度和工程的连续浇筑需要,因供应不及时导致连续浇筑中断,造成混凝土质量事故,损失由出卖人承担。如需夜间施工,买受人负责办理相关许可手续,否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。6.出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料。第九条:违约责任1.非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题,调查责任,由责任方承担。2.因买受人施工条件不具备,进出施工现场道路不通畅,工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失,由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。3.未按合同规定付款,出卖人向买受人提出停止供
10、应书面通知,买受人接通知后两天内仍未付款,出卖人有权解除合同,停止供应,买受人应承担出卖人的全部损失。第十条:合同争议解决的方式1.本合同在履行过程中,如发生争议,由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时,商品混凝土生产、使用过程的质量判定,应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定,商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。2.本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议,如协商不成,按以下方式解决:(1)由出卖人所在工商行政管理部门调解。(2)依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。第十一条:其他约定事宜1.买受人授权_作为代表,在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权同志作为代表全权处
11、理有关事宜。2.单批泵送方量小于_立方米,泵送费用按台班费2200元/次计取。在单批供应混凝土过程中,搅拌运输车超过两次的小方量(小于6m3)运送,按车满载辆每方40元收取车载费(即小于_立方米按240.00元加收运费)。第九条:本合同一式_份,双方各持_份,经双方签字盖章后生效。出卖人:_ 买受人:_工程预拌混凝土买卖协议格式范文(二)原告:_乐清_有限公司,住所地:_浙江省乐清市北_镇_村,联系电话:_(代理人)。法定代表人:_,总经理被告:_杭州_有限公司,住所地:_浙江省杭州市临安市_镇_街_号,联系电话:_。法定代表人:_,董事长诉讼请求:_1、判令被告立即支付原告货款49109.3
12、元并赔偿利息损失(按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日)。2、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由:_原告与被告素有业务往来,原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。_年_月_日,原被告双方对账确认:_被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元,但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款,但是被告均以各种理由推托,拒绝付款。原告无奈,只得诉至法院。综上所述,被告拖欠原告货款49109.3元,已构成违约。为维护原告的合法权益,特根据民法典等相关法律、法规规定提出诉讼,请依法支持原告的诉讼请求。此致_市人民法院具状人:_乐清_有限公司_年_月_日工程预拌混凝土买卖协议格
13、式范文(三)买方(甲方):北京_公司卖方(乙方):依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,经协商就预拌混凝土买卖事宜订立本合同。第一条使用预拌混凝土工程概况1、建设单位:_。2、施工单位:北京_公司。3、工程名称:_。4、交货地点:_。5、运距:_。第二条预拌混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。第三条供货质量和数量的确认1、乙方供应甲方的预拌混凝土应执行现行有效的预拌混凝土质量管理规程(DB11385)、预拌混凝土(GB14902)、预拌混
14、凝土强度检验评定标准(GB107)等相关标准及本合同的约定。2、甲方应对乙方供货到施工现场的预拌混凝土表观质量、数量及浇筑时间等内容进行核实,并在随车预拌混凝土发货单上签字确认。如对发货单载明的数量有疑义的,甲方应即时通知乙方;经双方核实后应以书面形式确认供货数量。数量不足的,乙方应及时补足。对施工浇筑过程中预拌混凝土的跑模、涨模、尾车申要预拌混凝土数量不准所造成的损失应由甲方承担。如经表观检验有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方,经双方核实并以书面形式确认;确属乙方责任的,甲方有权作退货处理,乙方应承担由此给甲方造成的损失。3、乙方供货到施工现场的预拌混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的预拌混凝土停留时间过长造成坍落度损失过大或