《2023工程施工合同16范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程施工合同16范文.docx（72页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023工程施工合同工程施工合同范本随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是办公室王秘书为大家整理的工程施工合同范本，希望对大家有所帮助。工程施工合同范本1发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方承包下述亮化工程，为明确责任，加强协作，保证施工任务顺当完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：详见施工图三、工程内容：详见施工图四、工程安装价：LED数码管15元/条，LED点光源15元/个五、合同工期：本合同签定生效之日起20天完成。假设因不行抗拒缘由如台风、大雨导致停工那么
2、工期顺延。六、价款支付和结算：合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保存5%的保质金，三个月内付给乙方。七、双方责任范围：1、甲方：供给施工用电电源及材料存放并担当费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，供给广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱供给到位，全部辅材供给。2、乙方：负责做好材料保管，按有关标准、施工图及说明细心施工，保证质量，按时完工和交付运用，办理结算，参与竣工验收。八、其它事项：1、乙方应负责合同范围之内的平安防火、防盗、确保施工平安，如发生平安事故，由乙方全部担当责任。乙方在施工过程中应遵守平安操作
3、规程，实行平安措施，防止事故发生。乙方必需供给进场人员所购置的保险单证明给甲方查验，发生工伤故由乙方负责，甲方不担当乙方在施工过程中所发生的一切平安责任及费用。如有事故发生，乙方必需马上报告甲方以便刚好处理问题。2、如一方要求变更工程内容，变更装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证为合同附件。3、工程未阅历收，甲方擅自提前运用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。4、乙方提交详细施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。5、乙方自行设置施工平安措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员平安负责。6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程
4、质量监控及有关事宜协调。7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不行抗拒之缘由如斗争、地震、及他人蓄意破坏、甲方运用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费修理保养之列8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。甲方公章：_法定代表人签字：_年_月_日乙方公章：_法定代表人签字：_年_月_日工程施工合同范本2甲方：乙方：甲、乙双方依照?中华人民共和国合同
5、法?、?中华人民共和国建筑法?及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺当进行、双方本着同等互利的原那么达成如下协议：第一条、工程概况1、施工名称： 办公楼内墙面装修2、施工地点：四平市铁东区开发区大路2499号其次条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。第三条、工程要求：符合吉林省的有关规定及国家验收标准。第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4 天。(2 013 年 9月 日2023年 9 月 日)第五条、合同文件运用的语言文字及运用的法律1、合同运用的语言：汉语。2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。第六条、工地代表甲方代表：乙方代表：王永军第七条、工
6、程量、合同造价、结算方式：1、工程量：粉刷面积为 。2、合同造价：甲方以 固定总价 的标准计算合同价款，共计人民币(大写)，小写： (： ) 元整。3、付款方式： 工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满一年验收无缺陷后一次支付完毕。3、结算方式： 结算审核后，由施工方出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于七日内将工程款的95%，一次性付给乙方。第八条、甲方工作1、甲方供给工人的就餐场所，费用由施工方担当。2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。3、供给施工临时用水、用电主干管和接驳口，并供给一个二级主配电匣供
7、乙方接驳运用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。6、帮助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。7、监督乙方的平安生产、文明施工，同时为乙方供给施工便利条件，如办公室、食堂等。第九条、乙方工作1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。3、确保平安施工并到达甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，依据损失赐予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。第十条 平安及防护要求1、施工方须设置专职平安员，负责施工现场平安，作好施工现场
8、平安管理工作。2、严格根据?劳动法?规定对现场施工人员进行管理，根据平安操作规程和现场各项规章制度进行施工，并实行严格的平安防护措施，3、担当由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。第十一条 技术要求1、乙方依据工程的详细状况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。2、乙方在施工过程中，须根据甲方的技术交底施工，每道工序须根据建筑装饰施工标准操作。3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必需运用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。第十二条文明施工1、乙方在施工过程中必需遵守吉林省建筑装修行业及白象食品股份吉林分公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。2、进
9、入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。3、运用的生活设施应保持整齐卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方担当。第十三条违约责任1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方担当违约责任，如属双方过失，依据实际状况，由双方担当各自的违约责任。2、遇有不行抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。第十四条附那么1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
10、。2、本合同经双方签字(盖章)后生效。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程施工合同范本3甲方：内蒙古自治区人民医院乙方：呼和浩特市汇泰装饰工程依照?中华人民共和国经济合同法?及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：内蒙古自治区人民医院3、工程承包方式：包工包料二、工程装修内容三、工程造价工程造价以甲方的运用要求及设计要求为依据;工程造价为：￥ 元。四、工程期限工程开工日期：工程竣工日期： 年 月 日五、质量要求按国家建设
11、部行业标准JGJ7391?建筑装饰工程施工验收标准?规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量到达市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。六、付款方式1、合同签定后。2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。七、双方责任1、甲方：负责供给整个工程的运用、设计要求;供给现场运用的水、电位置;供给材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方供给
12、工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工结算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样有效。)3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。4、其它未尽事宜由双方协商解决。5、合同一式贰份，双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。
13、甲方单位名称：(盖公章)年 月 日 乙方单位名称： (盖公章) 年 月 日工程施工合同范本4甲方：_ 乙方：_地址：_ 地址：_ ：_ ：_兹_(以下简称甲方)托付_电力设备(以下简称乙方)进行机房噪音限制工程。经双方友好协商达成详细条款如下：一、工程依据和技术指标1.发电机组型号：_ ;冷却方式：_;台数：_。2.技术指标依据(?国家城市区域环境噪声标准?GB3096-93)和?工业企业厂界噪声限制标准?噪声等效声级：_db(A)。评价点位置：_所属区域：_噪声标准：白天_db(A);晚上_db(A)。注:1.假设背景噪声级超过此治理标准规定的指标时那么以背景噪声为允许值。2.依据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。二、噪音治理要求1.噪音治理措施应当经济、有效、牢靠，外表整齐美观。2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并
