《深圳市装修合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市装修合同.doc（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市装修合同深圳市装修合同深圳市装修合同1委任单位：施工单位：装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程工程内容：四、工程期限;本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币：六、付款方式：1、合同签订后乙方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额%预付款。2、开工后，甲方按工程进度，分期支付乙方工程总额%预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃
2、圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工：1、乙方必须严格按设计图纸进展施工，如有违背，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料方案缺乏需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提早增改工程，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改工程对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应理解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术标准，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。九、工
3、程质量：1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承当。3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。4、装饰工程质量保修一年。十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进展验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经历收，甲方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量，平安问题由甲方承当责任并以甲方开场使用日期为开工验收日期。十一、违约责任：任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注：本合同有不详之处，甲、
4、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)：乙方单位(盖章)：代表人：代表人：日期：日期：签订合同地点：深圳市装修合同21、选择正规的家装公司，签订合同之前，业主应先审查装饰公司的手续是否齐全。2、深圳工厂装修公司参观装饰公司正在施工的装修现场，检查工地施工工艺以及工人的素质，还应该着重检查施工工地的管理、卫生和防火情况。3、对装饰公司提供的设计方案要有详
5、细的设计样图。预算报价，客户应该严格审定，如有可能找相关专家咨询。假如委托装饰公司选择建材的话，装饰公司一般会提供预选的材料样品，客户应该保存以便日后检查对照。4、在签订合同时，应详细注明施工工期、几次验收程序(包括材料、隐蔽工程、部分和整体验收等)、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例。在约定装修的材料标准时，一定要非常细致，包括外墙、内墙、顶棚、地面、厨房、卫生间、阳台等，每个部位使用材料的品牌、型号都要清楚标明，不能笼统地用“国内名牌”、“国际名牌”之类的字眼。5、验收方式可在合同上约定由政府质检站来验收，这样你就可以不为请质检站而另
6、付费用。6、合同要由法定代表人签订，如有委托代理人的，需要复印委托书，同时向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章，还要索要工程经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件以及联络 。7、交付的工程款要由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用*，尽量防止出现其别人代收工程款的情况。8、工程完工后不同的工程有不同的保修期，客户可依详细情况与公司商议，保存原证件或拘留部分工程款作为装修的质量保证金。9、深圳福田厂房装修上述装修合同有3种形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料，在装修中还应注意以下几种情况，装修公司包料的，要向
7、其索要购置的材料明细表、合格证、*;业主自己包料的，选用的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明、有中文标志的产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等，制止使用国家明令淘汰的装修材料。10、另外，在装修工程开工后，空气质量应符合国家标准，检测不合格的，如属承包人的责任，承包人应返工，并承当相应损失。预算工程变更时，双方应该重新签订协议。深圳市装修合同3提示一、本合同文本是根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用，签订合同前请仔细阅读。二、签订合同前承包人乙方须提交其营业执照副本供发包人甲方核验，同时向甲方提交盖有乙方公
8、章的营业执照复印件。三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重构造，拆改共用管线和设施。四、所有双方签字确认的书面资料，不限于合同、变更协议、材料验收资料等，双方至少各持一份原件。五、家庭装饰装修每个隐蔽工程完毕前都需经双方共同验收。工程开工后，须双方共同验收签字认可，房子方能交付使用。如某项工程不合格，乙方应及时整改。六、甲、乙双方经济来往均需开具收据。开工验收付清尾款时，乙方必须开具税务发票。七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化，都必须以双方当事人签字认可的书面材料为根据。八、建议甲方按工程进度分期支付工程款，且保存5%-10%的工程尾款待工程开工
9、验收合格后支付。XX市家庭装饰装修工程施工合同合同编号：_发包人以下简称甲方：_住所：_身份证号：_联络 ：_承包人以下简称乙方：_营业执照号：_住所：_法定代表人：_联络 ：_施工队负责人：_联络 ：_甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原那么的根底上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1工程地点：_2户型构造：_套内面积_平方米。3工程承包，采取以下第_种方式：1乙方包工、包全部材料。2乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。3_。4工程造价本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。单价明细详见附件一工程报价单。工程开工结算以实际发生的
10、工程量结算。5开工日期：_年_月_日；开工日期：_年_月_日。第二条工程图纸和工程变更工程图纸由_方负责提供，施工前_日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和开工结算的根据。第三条甲乙双方的义务一甲方义务1开工_日前去除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。2负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。3提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。4如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。5开工验收前甲
11、方不得擅自入住。二乙方义务1全面检查水、电、燃气、管道、楼地面、墙面，发现问题应及时通知甲方。2拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。3施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。双方另有约定的除外。4施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造或设备管线。第四条材料设备的提供1材料、设备应当符合工程报价单的要求。2建筑装饰装修材料应当符合国家质量监视检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。3假设一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进展复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，那么由
12、对方承当。第五条工程质量和验收方式1室内环境污染控制应当符合民用建筑工程室内环境污染控制标准gb50325-20xx的标准。2本工程质量应当符合以下标准：1建筑装饰装修工程质量验收标准gb50210-20xx2住宅装饰装修工程施工标准gb50327-20xx3XX市家庭装饰装修工程质量验收标准4_5_3工程验收方式由双方约定：_；4本工程保修范围和保修期限双方可按照有关规定自行约定，保修期限自工程开工验收合格之日起计算：_。第六条工程款支付1工程款支付方式如下：1_；2_；3_。2乙方应在收到甲方的工程款后开具收据；工程款结清后，乙方应开具税务发票。第七条违约责任1一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承当赔偿责任。2甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_的违约金。3乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_元违约金。4
