《2023年建筑行业文件备份建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑行业文件备份建设工程施工合同.docx（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建立工程施工合同工程造价:发包方甲方：承包方乙方：按照国家有关条目制订：建立工程施工合同发包方甲方：华北石油治理局综合三处承包方乙方：河北天昕建立团体按照中华人民共和国经济条约法及有关规那么，结合本工程详细情况，单方告竣如下协议：第1条工程概略：室庐楼屋顶改革工程1.2工程所在：河间华北石油治理局综合三处1.3承包范畴：投标清单商定范畴1.4承包方法：包工包料主材甲供1.5工期：本工程自202223年月日开工，于年月日开工。1.6工程质量：及格1.7条约价款：第2条甲方的权益跟任务：三天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进展现场交底包含技巧交底跟平安交底向乙方供应施工所需的水、
2、电及施工工人留宿等方面的前提。操持开工所触及的种种恳求、批件等手续。为甲方驻工地代表，担任条约实行。对工程质量进展监视反省，操持验收、变卦、注销手续跟其余事件。2.3代表乙方与业主及业主委托的监理局部会谈工程监理有关事件。2.4担任与业主和谐保护好四周修建物及装修、装备管线、绿地等不受破坏。并建议催促业主到有关局部操持相关审批手续。2.5和谐业主及有关局部做好工地四周、现场保卫、消防等任务。并承当响应用度。第3条乙方的权益跟任务：3.1参加业主及甲方构造的施工图纸作法说明的现场交底，制定施工方案跟进度方案，交甲方鉴定。马世军为乙方驻工地代表，担任条约实行。按恳求构造施工、保质、保量、定期实现施
3、工任务，处置由乙方担任的各项事件。3.3严峻履行施工标准，平安操纵规程，防火平安规那么，情况保护规那么。严峻按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量反省记载。参加开工验收，供应工程结算相关数据。3.4遵守国家或所在当局及有关局部对施工现场治理的规那么，妥当保护好施工现场四周修建物、装备管线，做好施工现场保卫跟渣滓消纳等任务，处置好由于施工带来的扰民征询题及四周单元住户的关联。3.5工程开工未移交业主之前，担任对现场的所有装备跟工程制品进展保护。3.6施工中未经甲方赞同不得随意拆改原修建物构造及种种装备管线。第4条关于工期的商定：4.1甲方恳求乙方比条约商定的工期提早开工时，应征得乙方赞同，并领
4、取因赶工期采纳的方法用度。4.2因甲方未按商定实现任务，阻碍工期，工期顺延。4.3因乙方义务，不克不及定期开工或半途无故复工，阻碍工期，工期不顺延。由乙方担负响应的丧掉用度。4.4因方案变卦或非乙方缘故构成的停水、停电等弗成抗力要素阻碍招致复工8小时以上一周内累计盘算，工期响应顺延。第5条关于工程质量及验收的商定：5.1本工程以施工图纸、作法说明、方案变卦跟业主及国家有关验收标准及标准为质量评定验收标准。5.2本工程质量到达国家有关标准或业主及监理成认，甲方恳求局部或全体工程工程到达优秀时，应向乙方领取由此添加的用度。5.3甲乙单方应实时操持隐蔽工程跟两头工程的反省与验罢手续。甲方不准时参加隐
5、蔽工程跟两头工程验收，乙方可自行验收，甲方应予成认。假设甲方恳求复验时，乙方应按恳求操持复验。假设复验及格，甲方答允当复验用度，由此构成复工，工期顺延。假设复验分歧格，其复验费及返工用度由乙方承当，但工程也予以顺延。5.4由于甲方供应的材料、装备质量分歧格而阻碍工程质量，其返工用度由甲方承当，工期顺延。5.5由于乙方自购材料、装备质量分歧格或其余本人缘故构成阻碍工程质量，其返工所有用度由乙方承当，并工期不予顺延。5.6工程开工后，乙方应实时告诉甲方验收。甲方自接到告诉单三日内，构造验收，并操持验收、移比武续。如甲方在规那么时间内未能构造验收，需实时告诉乙方，另定验收日期。但甲方应成认开工日期，
6、并承当乙方的看守用度跟相关用度。第6条关于工程价钱及结算的商定：四种方法操持：1乙方全体垫资或垫资进展施工，并按条约固订价钱。2甲方出资，条约固订价。3固订价钱包干危险款盘算包含包干危险。4可调价钱：按照单方条约固订价方案变卦等要素进展调剂跟开工结算。6.2本条约掉效后，甲方分三次，按下表商定领取工程款，尾款开工结算时除按商定拘留工程总造价减去甲供材金额5%，作为保修金外，一次付清。拨款分次进展拨款金额出场三日内总造价30%扣除甲供材款根底竣工后验收及格当日总造价40%扣除甲供材款竣工验收及格三日内总造价25%扣除甲供材款6.3工程开工验收后，乙方提收工程结算并将有关材料送交甲方，甲方自接到上
7、述材料2天内检察终了，到期未提出贰言，视为赞同，并在3天内，结清尾款。6.4条约价款包含，不包含估算税金。6.5实践第7条关于材料供应的商定：7.1本工程甲方担任推销供应材料、装备见附表一，应是契合业主跟方案恳求的及格产物，并准时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交乙方，由乙方承当运费。由甲方供应的材料、装备发作质量征询题或规格差异，对工程构成丧掉，义务由甲方承当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方担任保存，甲方应领取材料值的作为保存费。由于乙方保存不当构成丧掉，由乙方担任抵偿。7.2本工程由乙方推销的材料、装备，如不契合质量恳求或规格差异，应制止运用，假设已运用，对工程构成的
8、丧掉由乙方担任。第8条有关平安消费，文化消费的商定：8.1乙方施工前，必需与施工职员做好平安交底，并作出施工现场有关规那么报甲方存案。8.2乙方在施工时期必需加强治理，严峻按操纵标准跟有关条例履行，呈现人身伤、亡或其余事变，完好由乙方自行承当。8.3不管甲方仍然乙方所有参加施工的职员，都应留意文化消费，严峻履行施工现场有关规那么，并按规那么兑现奖罚。第9条嘉奖跟违约义务：9.1由于甲方缘故招致延期开工或半途复工，甲方弥补乙方因复工、窝工所构成的丧掉。每复工或窝工一天，甲方领取乙方元。甲方按条约的商定拨付款，每迁延一天，按付款额的领取滞纳金。9.2由于乙方缘故，过期开工、开工，每过期一天，乙方领
9、取给甲方元违约金。甲方恳求提早开工，除领取赶工方法费外以单方成认的估算为准，每提早一天，甲方领取乙方元，作为嘉奖。9.3乙方按甲方恳求，全体或局部工程工程到达优秀时，除按本条约5.2款添加优质价款外，甲方领取乙方元，作为嘉奖。9.4乙方应妥当保护甲方或业主供应的装备及现场堆放的家俱、摆设跟工程制品，如构成丧掉应照价抵偿。9.5甲方未操持任何手续，私自赞同拆、改原有修建物构造或装备管线等，由此发作的丧掉或事变包含罚款，由甲方担任并承当丧掉。9.6未经甲方赞同，乙方私自拆、改原修建物构造或装备管线，由此发作的丧掉或事变包含罚款，由乙方担任并承当丧掉。9.7未操持验收、移比武续，乙方提早撤离现场构成
10、丧掉，由乙方担任。9.8因一方缘故，条约无奈接着实行时，应告诉对方，操持条约停顿协议，并由义务方抵偿对方由此构成的经济丧掉。第10条争议或胶葛处置：10.1本条约在实行时期，单方发作争议时，在不阻碍工程进度的前提下，单方可采纳协商处置或请有关局部进展调停。10.2当事人不肯通过协商、调停处置或许协商、调停不成时，本条约在履行中发作的争议单方赞同由仲裁构造仲裁当事人不在本条约商定的仲裁机构统领范畴内，预先又不告竣书面仲裁协议的，可向国民法院告状。第11条其余商定：第12条附那么：12.1本工程需求保修，单方赞同保修金为总价款的。此款，由甲方在乙方工程款中拘留，保修期为。保修期满，如无质量征询题，甲方赞同一次性拨清保修金。份，单方各执份。12.3本条约实行终了主动停顿。12.4附件：本条约注释共页不含附件。甲方盖印乙方(盖印)地点：地点：法定代表人：法定代表人：代办人：代办人：Emil:Emil:开户银行：开户银行：帐号：帐号：条约签署时间年月日
