《厂房装修合同模板电子版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厂房装修合同模板电子版.doc（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、厂房装修合同模板电子版厂房装修合同模板电子版厂房装修合同电子版1甲方：乙方：一：工程概况：1.工程名称:2.工程地点:二：合同定金及承包范围 乙方已向甲方交付10万元合同定金，甲方在本定金的约束下自动将本公司基地围墙5000亩土地周边、钢网架厂房及办公楼装饰装修工程自动发包给乙方。三：承包方式 : 包工、包料四：工程量核算及计价 : 甲方将工程发包给乙方，乙方根据20xx年湖北省建筑工程消耗量定额或建筑装饰装修工程消耗量定额向甲方收取承包费用，乙方各分项工程开工后即时申请甲方验收以确认实际完成的工程量，甲方对乙方的开工结算以乙方实际完成的工程量为准。五：工期 乙方承包该工程，自_开场，到_完毕
2、，共计_个有效工作日。六、材料： 本工程属包工包料工程，合同签订后，乙方自行采购承包合同以内的材料，认真把好质量关，并就必要材料提供相关合格证明。七：质量 乙方严格按图施工，严格遵守我国行业内质量管理标准或条例，同时严格按既定的施工方案进展施工，时刻承受甲方的技术性指导意见。八：工期 乙方进场开工后，积极做好总体施工部署及相应工种的协调、穿插工作，确保工程的顺利进展。甲方委派现场管理人员 ( )负责该工程隐蔽及增量部分的签证工作,同时监视平安文明施工及质量。假设甲方发现乙方技工人员明显缺乏难以保证进度，甲方有权采取警告措施，因此给乙方带来的经济损失由乙方自行承当；乙方因不可抗力因素以外的原因延
3、误工期或使甲方的预期开业方案受到阻碍并产生额外费用，该费用由乙方承当。九：平安与文明施工本工程虽属室内作业，但仍不能无视平安。乙方须积极搭设必要的平安设施，除部分高架作业外，乙方工作人员尤以慎重“电老虎”为最。乙方全体工作人员须自行购置平安保险前方可进场施工。现场人员须正确佩戴头盔，凌空作业人员必须系好平安带。制止酒后上岗，制止空中抛物，制止违规操作。严禁非电工人员未经协调私拉乱接电线。施工现场，乙方工作人员假设淡化平安意识，不听训诫，甲方管理人员有权对行为人作出相应的经济处分。施工期间，乙方须自行在危险施工段设立警示标志，酌情去除本作业面的建筑垃圾，不随地大小便，创造平安文明的施工环境。十：
4、双方责任 甲方须为乙方提供施工及生活用水和电，并协调好“地方与邻里”关系以促进乙方施工的顺利进展，甲方委派现场管理人员配合乙方施工。乙方在施工中必须有自己专业的技术员和技术骨干，积极配合甲方的管理和技术交底，严格按图纸和“方案”施工，乙方至始至终均维护施工环境直至退场时积极清理建筑垃圾。十一：开工验收 乙方完成约定工程量后，及时向甲方递交验收报告，甲方在不超过七日内组织对乙方所完成工程量验收，验收签证后，甲方向乙方付清质保金以外的工程余款。十二：付款 进场后甲方向乙方支付总工程款的50%作为预付款，20天后追加至工程量的80%，工程开工验收后结清工程款。十三：违约责任 甲乙双方商定的发、承包范
5、围和开工时间均受以上合同定金的束缚。假设以上工程不能按本合同的约定及时开工，甲方除了按相应法律法规及时向乙方退赔合同定金外还须承当自己给乙方带来的经济损失；乙方在提早一周接到甲方开工通知后假设不能按本合同所约定的开工时间进场，将被视为自动放弃，乙方无权向甲方退回合同定金。十四：本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字有效。甲方代表乙方代表年 月 日厂房装修合同电子版2合同编号：_发包方甲方： 以下简称甲方 营业执照号:办公处所：签约代表人：身份证号码:承包方乙方： 以下简称乙方 营业执照号:办公处所：签约代表人：身份证号码:按照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合厂房装饰装修工程
6、施工的特点，双方在协商一致的根底上，就发包人的厂房装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况一工程地点：_。二工程内容及做法厂房装饰装修工程施工工程预算表。三工程承包方式：双方商定采取以下第_种承包方式。1、承包人包工、包料；2、承包人包工、部分包料承包人提供装饰装修材料表，发包人提供部分材料发包人提供装饰装修材料表；3、承包人包工、发包人包料发包人提供装饰装修材料明细表。四工程期限_，开工日期_年_月_日，开工日期_ 年_月_日。五合同价款：本合同工程造价为大写：_元，小写：_元厂房装饰装修工程报价单。第二条 工程监理假设本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监
7、理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联络方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取以下第_种方式提供：一发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见工业厂房装饰装修工程设计图纸；二发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见工业厂房装饰装修工程设计图纸，设计费大写_元，由发包人支付此费用不在工程价款内。第四条 发包人义务一开工前_天，为承包人入场施工创造条件，以不影响施工为原那么；二提供施工期间的水、电；三负责协调施工队与邻里之间的关系；四不拆室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应
8、的审批手续；五施工期间发包人仍需部分使用该厂房的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；六参与工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、开工验收。第五条 承包人义务一施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程；二严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；三保护好原厂房内的陈设，保证厂房内上、下水管道的畅通；四保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 质量要求一工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。二工程验收标准，双方同意参照建筑装饰装修工程质量验收标准的规定。三施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用
9、，应另签订补充合同。四凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。第七条 付款方式一合同一经签订，甲方即应付 %工程材料款和施工工费的_ %;当工期进度过半_ 年_ 月_ 日，甲方即第二次付施工工费的_ %。剩余_ %尾款待甲方对工程开工验收后结算。注：施工工费包括人工费甲方付清工程价款，详见本合同附件厂房装潢工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件厂房装潢工程工程质量保修卡。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。二工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件厂房装潢工程
10、工程工程变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。三甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。四甲方在厂房装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件复印件交给乙方。第八条 工程工期一假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的_ %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的_%作为误工费支付给乙方_ 元。二由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当
11、，工期不变。三在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。四施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。五施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第九条 工程验收一工程质量验收，详见本合同附件厂房装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算和移交手续。二乙方通知甲
12、方进展工序验收及开工验收后，甲方应在七天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。三甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第十条 其他事项一甲方1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需
13、要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。二乙方1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2、指派姓名_ 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均
14、按违约处。5、在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第十一条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，一方擅自解除合同方，应按合同总金额_ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十二条 争议解决一本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。二当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向 仲裁委员会申请仲裁或 人民法院提起诉讼勾选。第十三条 合同的变更和终止一合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的_ %交付违约金，并办理终止合同手续。二施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十四条 合同生效一本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。二补充合同与本合同具有同等的法律效力。三本合同包括合同附件、补充合同一式_ 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。发包方甲方：_签约代表人签章：_
