《工程造价咨询合同样本（7篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价咨询合同样本（7篇）.doc（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程造价咨询合同样本一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：2、服务类别：二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、建设工程造价咨询合同标准条件；2、建设工程造价咨询合同专用条件；3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价业务自_年_月_日开始实施，至_年月_日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各
2、执两份。委托人：_（盖章） 咨询人：_（盖章）法定代表人：_（签字） 法定代表人：_（签字）委托代理人：_（签字） 委托代理人：_（签字）工程造价咨询合同样本（二）2、建设工程造价咨询合同标准条件：一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：2、服务类别：工程结算审核二、委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额支付咨询人的正常服务酬金：1、根据广西建设工程造价咨询服务收费标准（桂价费【20_】_号），结合项目实际情况，单个项目咨询服务费按审定工程造价的4计，不足人民币壹仟元按壹仟元整（￥1000.00）收取。2、支付时间：按每季度结算一次，在每季度末付清期间完成咨询服务
3、的咨询服务费。三、甲方应于委托审核项目前3工作日内提供乙方所需的材料。四、在审核过程中，乙方书面提交要求甲方做出答复的事宜，甲方应3工作日内做出书面答复。五、乙方同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。六、甲方同意按照本合同规定的期限、方式、额度向乙方支付酬金。七、本合同的建设工程造价咨询业务自甲方提供全部资料后10工作日内完成初审结果,经委托方复审认可后出具正式报告书3份。若甲方不能及时提供资料，乙方提交报告的时间相应顺延,并于本项工程造价咨询业务完成时终结。八、建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门
4、调解;协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：1、提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。九、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。甲方：_ 乙方：_（盖章）_ （盖章）_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代表人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_开户行：账号：签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日工程造价咨询合同样本（三）第一部分建设工程造价咨询合同_（以下简称委托人）与_（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：2.服务类别：二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件
5、同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件；2.建设工程造价咨询合同专用条件；3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价咨询业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人：（盖章）咨询人：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：开户银行：开户银行：帐号：帐
6、号：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：_年_月_日_年_月_日第二部分建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办
7、法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但
8、根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授
9、予咨询人以下权利：1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利工程造价咨询合同样本（四）订立合同人：_供方：_ 地址：_法定代表人：_ 职务：_需方：_ 地址：_法定代表人：_ 职务：_经供需双方协商同意，由供方组织生产，需方负责收购下列商品，为保证协商的条款得以严格履行，特签订此合同，共同遵守。page1.本合同总产值、具体品名、规格，分期、分批交货计划详见附表。供方要根据合同要求，组织生产，按时、按质、按量交货;需方也要根据
10、合同要求按时、按量接货，并及时支付货款，不得影响供方的生产。2.产品的质量标准和数量详见附表。以供方检验为主，需方配合抽验，如有异议，写出抽验记录，双方签字备查。生产中和保修期出现的质量问题由供方负责，交货后由于保管不善造成的问题由需方负责。（1）产品交货前，供方应严格检验，附合格证、装箱单，以示负责。（2）抽验，如有不符合标准，有关调换、挑选降价等损失，由供方承担，接受罚则。3.产品价格规定。根据国家的有关物价政策，按上级物价部门规定的价格执行，详见附表。对于副品、次品以及低于标准的产品，本着合情合理、以质论价的原则定价。page4.产品交货结算。产品实行送货制，供方将货送到需方指定仓库，运
11、费由需方负责，点验入库签章后，当即在需方结算付款。5.包装规定。（1）产品包装应符合现行包装标准，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输要求为准绳。（2）如因包装不当在运输中造成的损失由供方自负。（3）包装完整，如原件数量短少或规格品种不符，经需方查询，供方应给予解决。6.违约责任。（1）供方无故延期交货或提供产品的品种、规格、质量不符合同规定，由此造成延误交货时间，每延误一天应付需方延期货款总值%的违约金。（2）需方延期付款，每逾期一天向供方偿付逾期付款部分%违约金。page（3）需方中途退货，应付给供方退货部分货款总值%的违约金。违约金及其他损失赔偿额的总和应当相当于违约所造成的损失
12、，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约金过高或过低的，当事人可请求有关机构予以适当调整。7.附则。（1）一方如因自然灾害或国家政策、法律变更不能履行合同，应于_日内通知对方。由双方协商解决，变更或解除合同。（2）本合同有效期自至。本合同正本一式两份，供需双方各执一份。副本若干份，送有关部门。（3）本合同条款如有未尽事宜，由双方协商修订。在执行中如有争议，由双方协商解决。协商不成，按下列第（_）项方式解决。甲方：_甲方：_ 乙方：_年_月_日工程造价咨询合同样本（五）一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：2、服务类别：二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1、建设工程造价咨询合同标准条件；2、建设工程造价咨询合同专用条件；3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程造价业务自_年_月_日开始实施，至_年月_日终结。七、本合同一
