《2023工程承包合同563范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程承包合同563范文.docx（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023工程承包合同工程承包合同四篇 随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我收集整理的工程承包合同4篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 工程承包合同 篇1合同编号：_项目名称：_建设地点：_建设单位：_以下简称甲方施工单位：_以下简称乙方签约时间：_年_月_日签约地点：_依据?中华人民共和国合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况一工程名称：_私家花园工程。二建设地点：_三工作内容：约100平方米环
2、境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。其次条工期该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。一如遇以下缘由工期顺延：1、 未刚好签审施工图纸和施工组织安排；2、 设计变更；3、 甲方未能按期提交施工场地；4、 连续4小时遇雨和停水、停电；5、 未按合同规定时间拨付工程款项；6、 遇不行抗拒因素。二竣工验收：1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否那么视为默认工程合格并进行竣工结算；2、 假设未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式一结算依据：1、 依照1999年公布的?全国统一建筑工程根底定额
3、XX市基价表?中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项局部由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价；2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价；3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整更改局部变更通知书；4、 竣工图。二合同金额：1、 本合同暂定造价6万元；2、 工程竣工验收后按实结算。三合同金额的支付时间：1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%；3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至
4、结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整更改本工程涉及设计调整更改工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原那么第三条进行增减。第五条质保期一质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部2023年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物1000元以上保活期为一年，工程的其它局部保修期为一年。二成活率：植物管护移交时按行规到达_%的成活率。第六条双方的责任一甲方责任：1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方；3、负责帮助办
5、理施工的各项进场手续；4、负责协调现场各施工单位间的关系；5、假设施工变更应以书面形式通知乙方；6、按合同规定时间按时付款。二乙方责任：1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关标准组织施工；2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作；4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任一甲方施工负责人：_现场代表：_二乙方施工负责人：_土建：_绿化：_现场代表：_三甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及选购一乙方应按设计要求对材料自行选购，涉
6、及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可选购。二设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购置。第九条违约责任一甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。二乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合
7、同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方盖章：_乙方盖章：_法人代表：_法人代表：_托付代理人：_托付代理人：_年_月_工程承包合同 篇2签订合同双方：甲方：仪征市新城建设工程月城熙庭商品房A区工程项目部 承包人：乙方承包人：兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程全部的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、平安意识的重要性。经甲、乙双方仔细磋商，达成以下条款：1、甲方应给乙方创立和供给有利于工程生产的条件和设施。2、甲方应对乙方做
8、好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。3、甲、乙方在施工过程中，应相互接受合理化建议，乙方必需听从甲方工程量有效合理支配，做好一切工程合理调配。4、乙方任务范围：全部电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。5、乙方必需做到工完场清，不留遗物。全部前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整齐。6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪效劳。7、承包价格： 。8、资金支配：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付含平常生活费，余款在次年年底一次付清即2023年底。9、乙方在施工期间必需执行遵守平安承包合同。10、乙方在施工
9、过程中，坚决杜绝打架、斗殴事务，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。甲方代表： 乙方代表：工程承包合同 篇3甲方：望谟县石屯镇人民政府 以下简称甲方乙方：黔西南州方程建筑总公司以下简称乙方经县交通局等相关部门批准同意，我镇于2023年11月30日组织相关部门在石屯镇政府会议室对我镇打岩村弄乱马路改、扩建工程进行公开邀标，现确定你方中标，为了使该工程施工顺当完成，依据?中华人民共和国合同法?的有关条款，经甲、乙双方共同协商，订立以下合同条款，双方共同遵守。一、项目名称：打岩村弄乱马路
10、改、扩建工程二、建设地点：石屯镇三、工程内容马路全长约6公里。路基、排水沟、涵洞、路面、铺砂、碾压、里程碑等。四、质量要求1、路基：路基有效宽度6.5米不含排水沟，石方地段排水沟为0.3米0.3米，土方地段0.5米0.5米，最大纵坡9%,回头弯半径15米以上；特别路段经甲方同意可以按4.5米加错车道的规格建设。2、涵洞：每公里3道以上，涵长7米以上。1米涵宽1米，高1.2米； 1.5米涵宽1.5米，高1.5米；2米涵宽2米，高2米；采纳75号沙浆砌筑，100号沙浆砌拱；要求沙浆标号稳定，严禁运用风化砂石。过水路面至少6.5米宽， 7米长，200#混凝土。3、路面：全程铺砂，宽3.5米，厚0.0
11、8米，全程碾压。4、里程碑：按甲方指定规格制作，并按甲方指定点安放。五、工期该工程要求2023年12月1日开工，2023年12月30日完工，工期30天。六、承包价格合同签订前，乙方必需交10%的合同履约保证金，工程实行包工包料的形式一次总承包，总价359680万元。结算时每公里5.99万元，缺乏的每公里减5.99万元，马路里程不能超过6公里。七、付款方法依据施工进度，由甲方现场技术人员签字，工程负责人签，再经法人签字生效，支付资金不得超出完成工程量的70%，待工程验收合格后付至95%，并按规定留足5%的质量保证金。八、双方的责任和义务一、甲方的责任和义务1、甲方负责工程实地测量，考核工程进度，
12、并按进度拨付工程款。2、甲方负责派技术人员进行现场指导施工、技术监督。3、土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。4、工程竣工，甲方刚好组织综合验收。二、乙方的责任和义务1、乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料。2、乙方所承包的工程建设项目不得分包或转包，不得扰乱甲方马路工程管理秩序。3、乙方必需自觉遵守当地的村规民约，否那么，出现冲突和责任事故由乙方自负。4、工程质量事故及施工平安事故责任由乙方全部担当。5、乙方负责根据有关技术标准进行施工，并听从甲方技术人员的现场指导及质量监督。6、除不行抗拒自然灾难以外，
13、乙方责任工程质量，确保顺当通过验收。7、乙方必需严守信誉，确保按时完成。假设乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同，不收破方，不结尾款。8、工程竣工刚好向甲方申请收验。9、所产生一切费用由乙方担当。九、平安责任乙方必需根据平安操作规程进行施工平安合同另订，并严格执行平安合同。十、违约责任1、因工程质量问题造成经济损失的，由乙方全部担当责任。2、抓紧施工，按合同日期保质保量完成任务，每超期5天以5天为一个时段，扣减工程合同价的5%，照此类推。3、因验收不合格需返工的，由乙方担当全部责任。4、因乙方不遵守合同，甲方有权终止合同，马上更换工程施工队伍，工程所造成的损失由乙方负全部责任。甲方不收破方。合同履约保证金不退。十一、未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。本合同甲、乙双方必需共同遵守，否那么按?中华人民共和国合同法?的有关条款追究其相应责任。本合同一式五份，甲、乙方双各执一份，有关部门各一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。甲 方：石屯镇人民政府 乙 方：法人代表： 法人代表
