《土方开挖运输工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方开挖运输工程施工合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土方开挖运输工程施工合同要点甲方（发包方）将土方开挖运输工程发包给乙方（承包方），工程内容包括人工清底、修边坡、开挖道路及运输土方道路的铺设，开挖出来的土方有序组织运出土场。计价方式按综合单价结算。土方开挖运输工程施工合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：因甲方工程建设需要，现将土方开挖运输工程发包给乙方，乙方在签署本合同前已自行对施工现场进行踏勘，在报价时已充分考虑现场环境因素，根据合同法、建筑法及本工程施工现场具体情况，经双方协商一致，达成以下合同条款供双方共同遵守。第一条工程概况1.1建设单位名称： 1.2工程名称： 1.3建设地点： 1.4工程内容：机械开挖场地土方，含人工清底、修边
2、坡、开挖道路及运输土方道路的铺设， 开挖出来的土方有序组织运出土场，土场由乙方自行确定并负责费用。第二条质量要求2.1基底的平面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范允许范围内，按现行验收规范和要求一次性验收合格。2.2若达不到一次验收合格，甲方按结算总价的5%处罚乙方作为违约金，并且返工的一切损失费及责任由乙方承担。第三条价款及支付3.1合同量：暂估3.2综合单价：按人民币元/立方米（含挖土、清底、运费、管理费及税金等）。3.3以上单价均包括完成该合同承包范围及内容的人工费、材料费、机械费、燃油费、生产 工具使用费、措施费等实现本合同目的所涉及的一切费用。3.4工程结算
3、经初验收合格后付至结算价格的90% ,待实际测量符合标高及施工技术要求后15日内付至合同的100%。第四条工期要求4.1本工程应当在天内完成，从项目部安排的进场时间起计，直至承包范围内所有工作内容全部完工，最终按项目部安排的施工进度计划完成。4.2逾期一天支付违约金人民币元，提前一天奖励人民币元，累计计算，并承担给甲方造成的一切经济损失和法律责任。第五条承包范围5.1场地土方、基础土方机械开挖（含人工清底、转运、平整、修边坡、承台、地梁土方、 长螺旋机引孔土方、 开挖道路及运输土方道路的铺设等，土方清底后需确保混凝土垫层能正常浇筑）。5.2 土方清运场地由乙方自行协调，费用已包含在固定单价内。
4、第六条工程量计算6.1工程量计算方法：按甲方与业主实际测量的高程及设计图示尺寸标高、轴线以立方计算挖方，见后附图，长螺旋引孔土方按支护方案图纸计算。6.2工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任何一项 不合格，必须整改达到合格后开始结算。6.3结算书由监理工程师审核工程量，所有结算书必须由以上部门相关人员签字确认后方可生效。6.4工程结算审核时间，若量价超投标预算或发生变更、签证等，必须以总合同”结算最终审核时间作为分包工程结算审核时间。在施工过程中，专业工程分包单位有责任协同总包单位”与建设单位办理相关签证及分包项目工程结算。第七条甲方的权利义务7.1有权要求乙
5、方按照合同约定及图纸要求施工，在保证质量的前提下按期施工完毕。7.2负责提供施工图纸及转发设计变更通知，负责施工放线工作；7.3负责施工图纸技术交底及施工重点及难点交底工作，负责安全、文明施工交底工作；7.4负责提供施工的工作面，负责协调施工过程中的各种关系，并对工程施工质量、进度、 安全、文明施工、款项使用等进行全面的监督与管理。第八条乙方的权利义务8.1有权要求甲方提供符合要求的施工图纸，并按照合同的要求及时付款。8.2乙方根据甲方提供的施工图纸及相关资料进行组织施工。并按施工验收规范组织施工验收；8.3负责下属作业班组的施工图纸技术交底工作，负责下属作业班组的安全、文明施工交底工作；8.
6、4特殊工种提供现场操作人员上岗证书复印件，服从甲方的指挥、协调，无条件接受建设单位、监理单位、甲方及上级有关部门对工程质量的检验和监督；8.5隐蔽工程不经检查验收，乙方不得进行下一道工序的施工，乙方保证做到随叫随到，做 好优质配合服务。8.6乙方负责场地内外渣土保洁清理工作，开挖的土方应在特定地点堆放，保持施工道路畅通。8.7雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置挡土板，乙方 必须服从甲方的指挥，严格按照（基础土方施工方案）组织施工，若不服从甲方指挥出现超挖、多挖并由此增加其它工作量，甲方不给予结算多余部份工作量。同时若在施工中不服指挥引起的管桩桩身损坏等相关责任由乙
7、方全权承担。第九条违约责任9.1在合同履行过程中，若乙方无故停工、拖延工期、忽视工程质量、提高单价、不服从指 挥和协调等，甲方有权单方面解除本协议并责令其退场。9.2乙方不得将本分包工程再次分包，否则甲方有权终止合同，并承担合同总价5%的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失。9.3若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知施工，乙方必须及时返工达到，造成的返工人工费、材料费、机械费等均由乙方承担。情节严重时甲方有权更换施工单位或终 止合同，并且已完成的工程量只按80%给予结算，造成的一切损失均由乙方承担。9.4若因乙方原因造成的工期延误，必须赶工达到，否则甲方有权更换施工单位或终止合同
8、，造成的一切损失均由乙方承担。9.5乙方不得多挖，严禁超挖，多挖由乙方承担相应费用，超挖所造成的损失及后果由乙方 承担。第十条连续施工10.1除非下列情况出现，否则乙方应继续履行合同以保持施工连续：（1）甲方明确要求其退场并停止施工；（2 ）合同已因实际情况无法履行；（3）双方协议停止施工；（4）调解要求停止施工，且为双方接受；（5 ）执法部门、仲裁机关或法院要求停止施工。10.2非上述情况，乙方单方面停止施工，应承担按照实际情况确定工期延误、经济损失等违约责任，违约经济损失原则每天不少于总价的5%o。10.3因出现争议，乙方不得擅自中断施工或者破坏已经完成的施工部分，乙方应当善意的 继续履行
9、本协议，否则造成的损失由乙方承担。10.4甲方依据约定解除本合同的，有权将本工程另行发包给第三方施工，乙方应当在甲方 发出撤场通知后10日内撤场完毕，乙方或乙方的任何人员均不得阻挠，乙方未在上述期限 内撤场的，遗留现场的物品甲方有权视为垃圾并清运出现场，乙方应当承担垃圾清运费。第十一条其他事项11.1如发生争议，双方应协商解决，另行签订的补充合同与本合同具有同等效力。如协商 不成，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，如无其他特别约定， 败诉方应当承担因此而产生的诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等因主张本协议约定的权利而产生的一切合 理费用。11.2甲方与乙方签署合同及附件之前，已要求乙方详
10、细阅读本合同及附件，不理解之处经 乙方询问后已得到甲方完全充分的说明，乙方承诺已经完全理解并认可本合同的所有约定。11.3本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充合同。合同正文中任何非打印的内容，除非经双方确认，均不产生约束力。 本合同一式两份具有同等效力，双方各执一份。甲方：法定代表人（代理人）：地址：联系电话：开户银行：银行账号：财务电话：纳税人识别号：乙方：法定代表人（代理人）地址：联系电话：开户银行：银行账号：财务电话：纳税人识别号：合同签订地点： 签订日期：年月日1、乙方营业执照复印件（加盖公章），法定代表人身份证复印件;2、若非法定代表人签字，则需授权委托书，及双方身份证复印件;3、经双方认可的现场施工图纸及其他相关材料。
