《房屋买卖补充协议书标准范本（9篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋买卖补充协议书标准范本（9篇）（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋买卖补充协议书标准范本甲方：_ 身份证号：_乙方：_ 身份证号：_丙方：_ 身份证号：_甲乙丙三方于_年_月_日签定了一份房屋买卖协议书，约定由乙方购买甲方的位于_的房产。原协议其他约定事项中的6项作废，现变更为以下条款：1、甲乙丙三方在签订本协议时明知_房产已经发生区域变更，由于区变更为区的事实，具体地址以变更后的地址为准。2、甲方的保证义务。第一、甲方应保证出售的该房屋具备合法的“_房产管理局”颁发的沈房权证，保证该房房产证将来不能被撤销或该房产被变更为乡产权。第二、甲方保证该房屋不存在任何未结清的债权债务、税、费。第三、甲方保证该房无抵押、查封等强制措施。甲方需配合乙方提供各种证明材
2、料，否则当乙方发现该房屋存在甲方无法保证的情况时，乙方有权随时提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日内退还收取的乙方所有费用，否则发生延期退还还将额外支付乙方延期付款违约金元整，造成乙方损失的甲方还需赔偿乙方损失。3、在甲方和该房产都具备本合同约定的上述条件无任何瑕疵时，甲乙双方到房产交易部门办理更名过户手续，甲方保证没有两套售房的税，若有甲方承担该税，其他交易所需的费用由乙方承担，在更名过户手续办理完毕后日内，乙方一次性支付甲方剩余房款，如乙方延期支付还将额外支付甲方延期付款违约金元整。4、在乙方更名过户后如需甲方配合乙方办理相应税费的变更手续的乙方必须无条件配合，否则不配合导致乙方损失
3、的，甲方应赔偿乙方的损失。5、在本协议签订后个月内如果该房还无法办理更名过户手续的，房屋买卖合同关系将自动解除，甲方应于和同解除后日内退还收取的乙方所有费用，否则发生延期退费甲方还将额外支付乙方延期付款违约金_元整。6、丙方在甲乙交易过程中负责提供政策咨询和相关代办事项，具体中介费的收取方式为办理更名过户手续时丙方一次性从乙方收取中介费贰千元，如是因本协议所定的甲方的原因导致的房屋买卖合同无效、解除的，丙方的中介费由甲方在合同无效、解除当日一次性支付。以上协议三方自愿订立，认真遵守执行，此协议一式3份，甲乙丙各执一份。甲方：_ 乙方：_ 丙方：_年_月_日 _年_月_日 _年_月_日房屋买卖补
4、充协议书标准范本（二）甲方（卖方）：乙方（买方）：丙方（中介方）：房地产置业服务处一、甲方自愿将坐落在区里号的房屋，建筑面积平方米，出售给乙方。二、甲、乙双方议定的上述房屋成交价格为人民币（大写）元（元），乙方由_年_月_日前，一次付给甲方。三、双方同意于_年_月_日由甲方将上述房屋交付给乙方所有。四、甲方保证上述房屋产权清楚，若发生与甲方有关的产权纠纷，由甲方责任。五、办理房屋过户手续所缴纳的税费，由甲、乙方负担。六、本协议经双方谁盖章后，经房地产交易主管机关审核，上述房屋产权归乙方所有。七、甲、乙双方同意委托丙方承办此件代理服务。八、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。甲方（签字）：章乙方
5、（签字）：章_年_月_日房屋买卖补充协议书标准范本（三）原告，男，汉族，生于_年_月_日，住济南市历_号楼单元号，身份证号：_，电话：_。原告，女，汉族，生于_年_月_号。住济南市历号号楼单元号，身份证号：_。被告山东工程集团有限公司济阳分公司，住所地济南市经五路小号，电话：0531_。负责人：王振宇被告山东工程集团有限公司，住所地济南市经五路小纬四路_号，电话：0531_。法定代表人：诉讼请求一、确认原告、与被告山东工程集团有限公司济阳分公司签订房屋买卖的合同无效。二、要求被告返还购房款298491元及利息（以购房款298491元为基数，自付款之日起至起诉之日按照中国人民银行同期同类贷款利率
6、计算）。三、本案诉讼费及其他与诉讼有关的费用由被告承担。事实与理由被告山东工程集团有限公司济阳分公司系被告山东工程集团有限公司下属分公司。_年_月_日，原告、与被告山东工程集团有限公司济阳分公司签订房屋买卖合同（编号：），合同约定：两原告购买被告山东工程集团有限公司济阳分公司将要建设的商品房（房屋面积共约122.27平方米，车库约20平方米），房屋总价款为_元，两被告应于_年_月_日向被告山东工程集团有限公司济阳分公司支付首期购房款161098元，剩余房款由两被告办理银行按揭，被告应于_年_月_日将房屋交付原告使用。原告方依据合同履行了付款义务，但是被告方山东工程集团有限公司济阳分公司却迟迟不
7、履行合同，并以各种理由推辞。后经两原告调查得知：被告山东工程集团有限公司济阳分公司所预售给两原告的商品房至今未取得房屋预售许可证，并且房屋至今也未建成。被告山东工程集团有限公司济阳分公司的欺诈行为严重侵害了原告的合法权益，为维护原告的合法权益，现依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国民事诉讼法及其它相关法律的规定向贵院提起诉讼，望贵院在查清事实的基础上，判如所诉！此致济南市中级人民法院起诉人：_年_月_日房屋买卖补充协议书标准范本（四）卖方（以下简称甲方）：身份证号：联系电话：地址：买方（以下简称乙方）：身份证号：联系电话：地址：根据_、_及其他有关法律法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协
8、商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。第一条_甲方同意出售甲方所有的位于_市_区_幢_号房。房屋建筑面积_平方米，其中套内建筑面积为_平方米。甲方保证此房产一切情况介绍属实，承诺和保证此房产无任何权属或经济纠纷，权属无任何瑕疵，同户籍、相关亲属及房产共有、所有权人同意出售。同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及附属于该房屋的所有费用。第三条_付款时间及方式房屋价款分_次付给甲方。_年_月_日，乙方向甲方支付房款_元。_年_月_日，乙方向甲方支付房款_元。余款_元，在办理产权证完成之日交付。第四条_办理过户及房屋交付1、甲方应于_年_
9、月_日开始办理房屋产权证、土地使用证，上列证件办理完毕之日至迟为_年_月_日。2、上列过户费用及契税由甲方承担_元，乙方承担_元。第五条_风险转移，配套设施及费用承担乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等情况，做充分了解。房屋及配套设施的风险自房屋实际交付之日起转移给乙方。第六条_权利义务甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅通可正常使用。甲方确保本合同项下交易的房屋不存在产权纠纷、权利瑕疵及关于房屋税费、银行抵押、户口等未清事项。第七条_协议的变更、终止1、本合同生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同。如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议，应经
10、双方共同协商达成一致，并签署书面文件。第八条_违约责任1、本合同签订后，乙方悔约的，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，乙方承担违约金_元。如甲方悔约，应书面通知乙方，甲方应承担违约金_元。2、甲方逾期交付房屋的，自逾期之日始，按日向乙方承担房屋价款_的违约金；逾期交付超过_日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按前述条款支付违约金，返还已付转让价款及同期银行利息。乙方逾期付款的，自逾期之日始，按日向乙方承担房屋价款_的违约金；逾期交付超过_日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按前述条款支付违约金。3、甲方未能在约定时间办理完毕过户手续的，乙方有权解除合同，并由甲
11、方按前述条款承担违约金。第八条_争议的解决甲、乙双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商方式解决。协商不成的，向_人民法院提起诉讼。第十四条_本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。第九条_本合同一式_份。甲方产权人一份，甲方、乙方各一份，房屋管理部门一份（双方提交给房管部门的合同与本合同不一致的，以本合同为准）。甲方（签字盖章）：_年_月_日乙方（签字盖章）：_年_月_日房屋买卖补充协议书标准范本（五）甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
12、第一条：房屋基本情况乙方购买甲方合法拥有的坐落于_市_区_，产权证第_号，建筑面积_平方米的房产一套。第二条：付款方式1.双方议定上述房产出售价格为_元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。2.甲方收到乙方定金_元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。第三条：合同变更1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内（书面通知发生三日内）签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第四条：违约责任本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。第五条：合同争议的解决本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。第九条：本合同共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。第十条：其他约定_甲方：_ 乙方：_身身份证号：_
