《建设工程分包合同（六篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程分包合同（六篇）.doc（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程分包合同业主：甲方：（“名义总包”）乙方：各分包单位一、乙方（分包方）责任1、必须具备相应资质，且出具法人授权委托书。2、乙方从业主方承包的工程项目，乙方必须自己全部完成，不允许再由第三人承包施工。乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。3、未经业主方、甲方书面认可，乙方不得将本合同项下的任何工程分包。如分包也不解除乙方承担的本合同下的任何责任和义务。4、乙方在和业主方签订承揽合同时必须提供给甲方承揽总工程量（合同额）1%的履约保证金。保证金采用现金或支票的形式，合同解除后，甲方一次性无息返还给乙方。由乙方原因导致合同不能履行或不能完全履行时，乙方丧失对保证金的追回权利。4
2、.1、严格履行投标文件中所做出的各项承诺，确保工程用设备、材料的质量，严格按规范组织施工，保证工程质量，按时竣工（竣工是指一次性报验达到优质标准）。4.2、服从业主、甲方的管理，遵照其指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件。如接到指示而未执行时，因此产生的损失和费用由乙方承担。4.3、服从业主及总包方的管理，按业主方的合理要求提供分包工程进度计划和施工方案、大型及重要设备安装方案和工程进度计划及材料设备进场计划及一切有关的技术质量资料，书面报业主方审核确认后严格执行。4.4、指派现场项目经理负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜;项目经理或其授权代表必须参加业主方、甲方召开的
3、协调会，代表乙方作出决定和遵照业主方、甲方的指示工作。建设工程分包合同（二）发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，为明确双方的权利义务，保证双方的合同目的得以实现，经双方协商一致，订立本合同，据以共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、工程承包范围及要求承包范围：合理使用材料，以节约为原则，尽量利用能够利用的材料，如乱割、乱扔施工材料，不听管理人员阻止每次罚款200元，并赔偿损失。如有违令不听，甲方有权停止施工，一切责任由乙方自负。经甲方施工人员核实确认违反操作规程施工材料浪费的，责令工班进行整改开出罚款单
4、进行公布，如整改及时到位，罚款可考虑减免，如整改不及时，甲方有权另外安排人员整改，按双倍工资计酬，并在当月或结算时扣除。如阻挠甲方或施工管理人员，妨碍正常施工，采取加重处罚和清退处理。安全生产人人有责，安全生产是人命关天的头等大事，完善安全生产保证措施是工地职工生命的保证。施工现场做到文明施工，互相尊重，职工宿舍要专人负责清扫，工具摆放有序，工作时间，施工现场须戴好安全帽，扣好帽带，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有违反每人次罚款50元，并责令改正。职工宿舍不能私接电线、烧电炉、赌博等，一经发现除没收用电器、赌博资本外，每次罚款300元，并对班组严重警告。木工间及易燃、易爆物旁严禁吸烟，场内严禁大小便
5、，如有发现者每人次罚款200元。工地上、工作中有矛盾时应及时上报项目部情况。严禁打架斗殴，闹事者从重处罚，严重者移交当地公安部门处理。乙方应严格执行国家、地方、工地的一切安全制度条例，若不遵守制度条例造成的一切事故，甲方概不负责，均有乙方自已承担。同时要求乙方积极配合安全生产教育和安全检查工作，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态，杜绝安全事故的发生。以上如有未尽事宜，甲乙双方另行协商，本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程分包合同（三）再审申请人：_，性别：_，出生年月
6、：_，汉族，职业：_，住址：_，电话：_。再审被申请人A：_，性别：_，出生年月：_，汉族，职业：_，住址：_，电话：_。再审被申请人B：_，性别：_，出生年月：_，汉族，职业：_，住址：_，电话：_。因交通事故人身损害赔偿纠纷一案，再审申请人不服_中级人民法院_年_月_日下达的（_）大民一终字第号民事判决书，现依法申请再审。申请再审的事由再审申请人的申请符合中华人民共和国民事诉讼法第179条第一款第（二）项和第二款的规定。申请再审的请求此致_省高级人民法院再审申请人：_申请日期：_建设工程分包合同（四）甲方：_ 乙方：_根据中华人民共和国经济合同法、建筑安装承包合同条例和建筑工程施工劳务分包
7、合同及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及内容：现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清
8、理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。晚间施工时，甲方负责大灯照明。甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。所挖土方必须经验收一次通过。若因乙方原因造成的返工由乙方负责。单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方元/m3泥浆元/m3场内短驳/m3回填/m3六、周边关系的协调乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%，余款四个月内一次性付清。八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程
9、中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程分包合同（五）发包人：（以下简称甲方）：承包人：（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信
10、的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容工程名称：工程地点：工程概况：分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方承担）。分包方式：清工2、合同价款：按建筑面积计算：元/。一次性包死，价格不可再调。3、分包工期4、质量标准：达到国家执行建设工程质量验收规范合格标准。5、付款方式：1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70。2）0.000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70。3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1）组建项目管理班子，办理竣工手续。2）负责组织分部工程的验收。3
11、）负责提供施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1）按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2）施工现场要保持工完场地清。3）妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如发生质量问题，乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。6）遵守建设工程安全生产的有关法律法规，自行配备必要的安全防护用品，对工人进行安全教育，不违章指挥，不冒险作业，确保安
12、全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故，费用在_元以下由乙方负责，在_元以上的医疗费用由保险费承担。（保险公司赔付多少付乙方多少）7）由于自身施工进度慢造成的工期延误，乙方必须承担由此发生的费用。8）自觉接受甲方及有关部门的管理，监督和检查，与现场的其他单位人员配合好工作。9）按协议在拔付乙方的进度款之前，由乙方提供给甲方工人工资表，并由乙方施工人员亲自签名。10）乙方不得再将工程转包他人，11）本合同一式二份。甲乙方各执一份，本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人
13、（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程分包合同（六）发包人：（以下简称甲方）：承包人：（以下简称乙方）：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。1、工程概况及分包内容工程名称：工程地点：工程概况：分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。（所需的绑丝由乙方承担）。分包方式：清工2、合同价款：按建筑面积计算：元/。一次性包死，价格不可再调。3、分包工期4、质量标准：达到国家执行建设工程质量验收规范合格标准。5、付款方式：1）地下室封顶完成后，付所完工程量价款的70。2）0.
14、000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70。3）主体完工后，经甲方验收合格后（剔凿部分完工）其余部分一次性付清。6、甲方的责任和义务1）组建项目管理班子，办理竣工手续。2）负责组织分部工程的验收。3）负责提供施工用的设备及周转材料。7、乙方的责任和义务1）按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。2）施工现场要保持工完场地清。3）妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当，造成的损失由乙方负责。4）乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付，自第一批工程款后由乙方自己承担，前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。5）严格按设计图纸和验收规范组织施工，工程达到合格标准。如
