《二手房买卖购房合同样本（4篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二手房买卖购房合同样本（4篇）.doc（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、二手房买卖购房合同样本二手房买卖反诉状原告：姓名_，性别_，出生_年_月_日_，民族_，文化程度_，籍贯_，工作单位_，住址_，身份证号码_，联系电话_;被告：姓名_，性别_，出生_年_月_日_，民族_，文化程度_，籍贯_，工作单位_，住址_，身份证号码_，联系电话_;诉讼请求：_一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_元，违约金_元/天，（按银行同期贷款利率计算）。三、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_元。（按银行现利率执行）。四、请求贵院判令本案包含诉讼费在内
2、的一切相关费用由被告承担。事实与理由：_证据和证据来源：_证人姓名：_ 住址：_此致_人民法院附：_一、本诉状副本_份（按被告人人数提交）;二、证据_份。具状人：_年_月_日二手房买卖购房合同样本（二）卖方：_ （简称甲方）身份证号码：_买方：_ （简称乙方）身份证号码：_根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_平方米。（详见土地房屋权证第_号）第二
3、条上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整（大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整）本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作为购房定金。第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人
4、民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_等费用结清。第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方承担，中介费及代办产权过户手续费由_方承担。第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条本合同主体1.甲方是_共_人，委托代理人_即甲方代表
5、人。2.乙方是_，代表人是_.第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，厦门市房地产交易中心一份、_公证处各一份。第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项：出卖方（甲方）_购买方（乙方）_身份证号码：_ 身份证号码：_地址：_ 地址：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_代理人（甲方）_代理人（乙方）_身份证号码：_ 身份证号码：_鉴证方：_鉴证机关：_地址：_
6、邮编：_电话：_法人代表：_代表：_经办人：_日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日二手房买卖购房合同样本（三）委托人：受托人：第三人：买卖双方已经签订位于_市的买卖合同，三方在协商一致的基础上，本着平等、自愿的原则，签订本合同。第一条甲方申请贷款事项贷款_行：贷款期限：_年贷款金额：人民币_元。以上事项以贷款_行审定为准。第二条委托事项1、甲方委托乙方向_行代为提出贷款申请，贷款_行作出同意或者不同意的决定均视为乙方完成本事项。2、乙方根据贷款_行的需要为甲方向_行贷款提供阶段性担保。担保期限为：自贷款_行发放贷款起至该房屋抵押完成、房地产权证交回贷款_行为止。如果贷款_行不需要乙方提供阶
7、段性担保，甲方仍应按本合同第三条约定向乙方全额支付服务费。第三条贷款服务费金额及支付方式1、贷款服务费金额：人民币_元，由甲方在签订本合同时一次性支付给乙方。2、因代办贷款产生的邮寄费用复印费用等，由甲方承担。第四条甲方责任1、甲方应当符合相应的贷款条件，应当按照规定提交相关证件资料，并保证其真实、准确、合法、有效、及时。否则，甲方应自行承担其责任，除乙方已经收取的贷款服务费不予退还外，还应赔偿乙方损失。2、按规定应当由甲方本人到场办理手续的，甲方应在乙方电话或书面通知后2个工作日内达到指定地点办理手续。如果甲方未到场办理手续的，甲方应按每日40元的标准向乙方另行增加支付贷款服务费。3、甲方应
8、无条件配合乙方办理该房屋的抵押登记手续，同意乙方将抵押登记后的房地产权证转交给贷款_行收执保管。甲方迟延交验证件资料或拒绝配合办理抵押登记手续，导致乙方不能及时开展工作的，均属甲方违约。甲方应按其实际延误的时间，以每日30元的标准向乙方另行增加支付贷款服务费延误时间超过5_日的，另行增加贷款服务费标准违按每日60元计算。4、甲方应当按本合同约定支付给乙方服务费及有关费用。5、如甲方违反本条第1、2、3款约定的义务，乙方有权随时解除本合同。合同解除时贷款_行已发放贷款的，甲方应将所借全部款项立即给付给乙方，由乙方转交给_行。6、在乙方为甲方提供阶段性担保期间，如该房屋过户到甲方名下的，甲方即以该
9、房屋为乙方提供反担保抵押。第五条乙方责任1、乙方应在收妥相关证件资料后，及时在贷款_行、登记机关等规定时限内或约定时限内办理委托事项。如因贷款_行或登记机关的原因造成不能准时办理相关事宜的，乙方免责。2、乙方为甲方向贷款_行提供阶段性担保。3、乙方应履行本合同规定的通知义务。4、乙方应对所代收的各项税、费专款专用，及时给付，不得挪用。第六条丙方责任1、同意甲方采用贷款方式支付购房款。2、丙方应履行该房屋转移登记中应尽的责任，包括税、费的承担、资料的及时提供及人员的及时到场等事项。3、因丙方原因导致本合同不能履行，丙方除应向甲方和乙方分别支付违约金10000元人民币外，还应赔偿甲方和乙方的全部损
10、失。如贷款_行已经发放贷款的，则丙方应立即将该贷款及相应利息给付给乙方，再由乙方归还给_行。第七条送达地址确认甲方、丙方确认因履行本合同而产生的相关文书邮寄送达地址为：甲方收件人：_，地址：丙方收件人：_ ，地址：_.如未填写，则甲方、丙方确认其身份证或营业执照上记载地址为相关文书的邮寄送达地址。乙方按上述地址寄出相关文书3_日，则认为已经送达和履行了通知义务。第八条特别约定1、按照该房屋买卖合同约定的有关该房屋产权转移登记税、费和抵押登记费用的承担方，应在签订本合同时将该费用先行支付给乙方，由乙方代收代支。2、因费用承担方未能及时支付上述费用给乙方，乙方将不向贷款_行出具放款通知单，因此而产
11、生的不能准时发放贷款所造成的后果均由责任方承担。第九条纠纷的处理如因履行本合同产生的纠纷，三方可协商解决协商不成的，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。第十条本合同一式三份，经三方签字或盖章后生效。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日丙方：_年_月_日二手房买卖购房合同样本（四）甲方（出售方）：身份证号：乙方（购买方）：身份证号：甲乙双方在平等自愿的情况下就乙方购买甲方房屋达成如下共识：一、甲方自愿将位于市区路号小区栋单元室，建筑面积平方米的房屋出售给乙方并将房屋产权过户给乙方。乙方同意购买。二、甲乙双方议定上述房产成交价格为人民币。截止_年_月_日乙方已向甲方支付完全部房款，甲方确定收到乙方
12、支付的全部房款。乙方已于如下时间、方式向甲方如数支付购房款1、乙方已于_年_月_日向甲方支付购房定金（人民币）伍仟元整（现金）在签署房屋买卖合同时已转为购房款。2、乙方已于_年_月_日通过银行转账的方式由乙方银行账户向甲方指定的银行，账号中转账购房款（人民币）。3、剩余房款（人民币），乙方已于_年_月_日通过银行转账的方式由乙方银行账户转账到甲方指定的农业银行，账号中。三、乙方购买甲方房产过程中不存在任何违约情况。四、甲方保证：（1）上述房屋的产权归属于甲方，产权无争议，并自愿出售给乙方。（2）上诉房产未与任何人签订租赁关系。（3）上述房产未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押。（4）上述房产未出售给除乙方外的其他人。（5）若上述房产发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担民事责任，由此给乙方造成的.经济损失，甲方负责赔偿。五、本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，每份共两页，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方：_
