《建筑工程项目合作协议标准范文（九篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程项目合作协议标准范文（九篇）（35页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程项目合作协议标准范文甲方：_建设集团有限公司（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）为推行项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将与乙方设立塘厦新亚洲工程部，为了_工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的，双方达成如下协议：第一条工程名称及工程地点：1、工程名称：_有限公司2、工程地点：_3、合同造价：大约_亿元人民币建筑面积_平方米。第二条承包指标：1、工期指标：工期以甲方与业主签订的合同工期为准。2、质量指标：质量以甲方与业主签订的合同质量为准。3、管理费用：按工程结算总价为基数，
2、上缴给甲方1%（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在0.5以内。5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻CI标准，争创文明工地。第三条费用交纳办法：甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的1%（其中暂扣税金（按国家税率定_%、履约保证金（按业主要求定_%）（该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、第四条双方的责任：一、甲方的责任：1、负责与业主签订施工合同及补充协议
3、、并组织指挥乙方实施合同。2、审核乙方编制的施工方案和预结算。3、组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。6、甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月_元月。7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元次）。
4、二、乙方的责任：1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章印和公司章印，一旦发现，罚款_万元次，并保留诉诸法律的权利。5、服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。第五条奖罚1、工期按要求如期完成或提前完成，如工期拖延，业主对拖延工期
5、的罚款由乙方全部承担，另加罚总造价的万分之一。2、无重大安全事故发生，如发生重大安全事故，除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外，再罚总造价的万分之五。3、质量无重大事故，合格率100%，工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目，出现重大质量事故影响单位名誉，乙方除负责因返工造成的一切经济损失外，另罚总造价的万分之一。4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担，并追究主要负责人的行政和经济责任。第六条其他：1、本责任书自签字之日起生效，工程保修期满结清尾款后失效。2、本责任书一式两份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，复印件分送
6、各自有关部门。3、本责任书中未尽事宜，在实施过程甲乙双方协商解决。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_年_月_日建筑工程项目合作协议标准范文（二）项目名称：发包人：承包人：_年_月_日合同书发包人：承包人：根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况及承包范围1.项目名称：2.项目地点：3.资金来源：4.施工承包范围：包括但不限于本项目施工设计图纸（含设计变更）及预算中所规定内容。二、合同工期工期：（日历天）内完成并移交全部工程，自合同签订之日起计算，直至竣工验收合格之日止。三、施工质
7、量及检验1.施工材料及设备需进场检验合格后方可使用，否则，一律不得使用于本工程。2.工程质量符合国家施工验收规范合格标准。四、合同价与支付方式1.合同暂定工程量见附件1，合同含税价暂定为：人民币（大写），其中安全文明施工费已按规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。合同为含税单价计价方式，包工包料，并按约定单价进行套用。3.关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算;（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算;（3）合同中没有
8、适用或类似清单项目的价格计算方法：按现行计价规定及定额计算，其中材料价格按发包人发出的预算书里面当期的玉林市建设工程造价信息相应价格信息进行计算;玉林市建设工程造价信息没有相应价格信息的参照南宁市建设工程造价信息;玉林市及南宁市建设工程造价信息均没有相应价格信息的，经发包人或玉林市造价管理站询价后确定。4.关于合同价款支付：（2）工程竣工验收合格，经双方确认工程量及结算总价后个工作日内支付实际结算总价的100%。（3）支付工程款前，承包人需在付款前开具本工程结算价全额的税率为的增值税专用发票（含税）给发包人。承包人与发包人双方若提前终止合同，则按竣工结算办理。五、争议处理1.关于工程造价引起的
9、纠纷，任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站进行申请处理，且应遵照执行其处理意见。2.因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可向项目所在地、有管辖权的人民法院起诉。六、词语含义本合同中词语含义与建设工程施工合同（示范文本）（GF_20_0201）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。七、合同组成文件及补充协议1.下列文件可视为本合同文件的组成部分：（1）技术标准和要求;（2）已标价工程量清单及单价;（3）图纸;在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为
10、准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字（或印章）及盖单位章。2.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。附件：附件1：工程量清单（以下无正文内容）发包人（盖章）：_ 承包人（盖章）：_法定代表人或委托代理人：_法定代表人或委托代理人：_地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_电话：_ 电话：_建筑工程项目合作协议标准范文（三）甲方（管理方）：建筑工程有限责任公司法定代表人：公司地址：乙方（挂靠方）：住址：经甲乙双方协商，甲方同意乙方挂靠在其名义下以其名义在常德联通市场从事相关土建工程施工建
11、设，为规范相关行为，特就有关事宜签订以下协议书：一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下承接常德联通相关基站土建工程项目的施工建设。乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏，工程任务自行承揽。二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。四、甲方向乙方提供承
12、接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程施工合同签订，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“常德宏城建筑工程有限责任公司联通工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续，不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任均由乙方承担。五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行监督指导。对发现有违反
13、质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。六、乙方挂靠在甲方下的经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行国家相关管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。七、为规范施工现场的管理，乙方在挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。八、甲方提取的管理费用：按工程总造价的3%收取，该费用在乙方的相关挂靠项目工程款到达甲方账户时按约定比例扣除。本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担，相关工程合同收款所需要的建安发票均由乙方以甲方名义到常德市地方税务局柜台直接开具并缴纳相关税费。九、挂靠期间暂定为叁年，即_年_月_日起至_年_月_日止。十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方账户，待扣除管理费后其余工程款甲方需在五天内转入乙方指定账户。十一、本协议自双方签名盖章后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债权债务后自动失效。十二、本协议未尽事宜双方另行协商解决。十三、本协议一式四份，双方各执两份。甲方（盖章）：_ 乙方（签字）：_法人或授权人（签字）：_ 本人签字：_日期：_年_月_日
