《消防施工合同（七篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防施工合同（七篇）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、消防施工合同甲方：_乙方：_甲、乙双方经协商一致，同意终止双方于_年_月_日合同编号：以下简称施工合同），现就有关事项约定如下：一、甲、乙双方同意终止施工合同，合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系，双方不再享有施工合同中约定的任何权利履行任何义务。二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。三、就乙方已完成的施工工程量，甲方已支付乙方施工款合计（￥），之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计万元的有效发票，余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。四、双方同意于本协议生效之日，双方在施工合同中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定
2、的第三方进行工作交接，包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备（其中不包括乙方自购的施工工具）等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备（其中不包括乙方自购的施工工具）等乙方应全部保留在施工现场，并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备（但不包含乙方自购的施工工具）等，待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管，不再与乙方有任何权利义务关系。五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见，因此双方就履行本协议不得有任何争议。七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
3、八、本协议一式二份，双方各执一份。甲方：_甲方代表：_签署日期：_年_月_日乙方：_乙方代表：_签署日期：_年_月_日消防施工合同（二）发包人（全称）：_承包人（全称）：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_五、合同价款金额（大写）：_元
4、（人民币）六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：_（
5、公章） 承包人：_（公章）法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日 _年_月_日消防施工合同（三）发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国民法典及国家有关法律、法规的规定，甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致，特签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、工程地点：二、工程造价（大包干价）1、本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币_元整（￥_元）。2、超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按_（标准）进行计价结算。增加工程造价总计在_万元内的，不支付工程款，多于_万元部分按实支付。三、工程总工期工程总工
6、期为_日历天;开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日。实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最后日期为准。各节点工期、区段工期按甲方通知。若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力配合，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。除合同条款另有明确约定的原因，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在上述工期内。四、承包方式包工包料，采用总价包干的承包方式，乙方的预算
7、书是组成合同的一部分，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。五、工程价款的支付方式本合同签订后_日内，材料进场甲方付工程价款的30%;穿线完毕消防设备进场后付至工程价款的60%;工程完工后付至工程价款的85%;经验收合格或视为验收合格后_日内，甲方付至工程结算价款的97%;质保金为工程结算价款的3%，待质保期满后_日内支付给乙方。六、工程质量及验收1、甲方应在乙方进场前_日，向乙方提供施工图纸和施工说明_套，并向乙方进行技术交底。2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工，上述约定的事项变更的，双方均以书面
8、形式通知对方。3、涉及隐蔽或单项工程的，在工程隐蔽或单项工程竣工前_日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方_应在验收记录上签字;验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收，应在验收前_日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过_日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。七、材料设备供应1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提
9、供的材料设备除外）。2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。3、施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。八、维修责任乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方维修，甲方需支付
10、给乙方相应的费用。九、违约责任1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方承担。5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。十、争议的解决双方发生争议的，可协商
11、解决，协商不成，可向甲方或乙方所在地人民法院起诉。十一、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：消防施工合同（四）建设单位：施工单位：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等法规文件，为明确双方经济和责任，经双方协商同意签定本合同，并按照合同严格执行。一、工程范围及承包方式：1、工程范围：室内消火栓系统、消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统、消防电外线、消防泵房、防火卷闸门制安、通风系统及稳压系统等2、承包方式：包
12、工包料二、工程地点：普兰店市三、双方职责（一）、甲方责任：1、负责及时拨付工程予付款，工程进度款，负责施工质量和现场协调。2、为乙方提供施工条件。（如：施工用水、电、宿舍）（二）、乙方责任：按照图纸及甲方要求施工，严格执行国家及建设单位关于安全技术等各项规定，确保工程质量验收合格。四、工程期限：1、自本合同签定之日起天完工2、下列情况工期顺延（1）、由于人力不可抗拒的自然灾害而被迫停工。（2）、因重大设计变更或建设单位原因造成窝工，以及建设单位资金不足等原因。五、工程造价及结算方式（一）、工程造价：壹百零捌万元人民币（￥108万元）。（二）、结算方式：合同签定后予付工程造价的50%，室内消火栓
13、系统、消防电外线、消防泵房、通风系统完成后付工程造价的30%消防自动报警系统、应急照明系统、消防联动系统完成经消防部门验收合格后付工程造价的19%余3%做保修金，保修期一年。六、竣工验收：验收时发现甲方或乙方责任造成局部整改时由乙方在双方协商的期限内完成。七、其它事宜1、本合同自双方签字之日生效2、本合同一式四份双方各执两份具有同等法律效力八、双方发生纠纷时由大连市人民法院裁决。甲方：乙方：_年_月_日消防施工合同（五）发包方：_有限公司以下简称甲方总承包方：_以下简称乙方分包方：_以下简称丙方甲、乙、丙三方根据建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：_有限公司一期消防工程2.设计单位：_3.工程地点：_路二、各方职责甲方：_ 乙方：_丙方：_技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书杭公消审_第号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排
