《劳务工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务工合同范本（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、劳务用工合同甲方：乙方：姓名身份证号码工种合同编号家庭住省市县镇（乡）村组。甲方根据劳务业务的需要，同意录用乙方为临时工并派遣公司项目部（以下称为总包单位）从事建筑施工生产活动，为了确立劳务用人关系，明确双方权利和义务，依据中华 人民共和国劳动合同法及相关法律法规之规定，在公平、平等自愿、诚实信用原则的基础上，经双方协商同意签订 本协议。一、 劳务合同期限：自年一月一日起， 年一月一日任务完成之日止、工程竣工结束之日止口。二、从事工种：木工（模板）、砌筑工、抹灰工、钢筋工、架子工、油漆工、电工、电焊工、砼工 、水电安装工、其他工种口。三、劳动保护和劳动条件： 1乙方的综合保险费由总包单位负责缴
2、纳，乙方应向总包单位提供身份证（验证后返还乙方）复印件。 2乙方所需的劳动防护用品由总包单位负责提供，乙方应按规定正确使用和维护。3甲方负责乙方上岗前必要的安全生产知识教育和培训，乙方须参加，并经考核合格后方可上岗。四、劳动报酬：劳动报酬的计取方式：计件工资制，按完成的实物量计算的工资。法定节假日由乙方自主安排休息须，要加班的，加班工资由总包单位支 付，其中乙方个人的社保金和福利等费用也包括在应得工资中劳，务公司和总包单位不另外支付乙方社保金和福利费 用等，社保金由乙方根据实际情况自行缴纳。全日制工资，以每天工作8小时计数，乙方月工资 元，大写：元，其中社保 元，大写：元。劳务公司和总包单位不
3、另外支付乙方社保金，社保金由乙方根据实际情况自行缴纳。其他：。1总包单位管理人员考勤乙方的出工数量，并实行多劳多得的分配原则。乙方每月应与总包单位进行一次工帐核对， 经双方确认后交甲方财务机构，由甲方支付乙方劳动报酬。2乙方所得工资额按照国家规定缴纳个人所得稅，稅金由甲方代扣代交，乙方表示同意。3甲方（或委托用工单位）在每月5号左右按不低于乙方应得劳动报酬 %支付乙方生活费，期间不再发生其它借支。4甲方（或委托总包单位）采用农民工计酬手册实名打卡的工资发放办法，乙方领取生活费或工资时，须持本人计 酬手册到指定的发放处领取，乙方要妥善保管好自己的计酬手册，如丢失、私自涂改或利用假名、代领而导致工
4、资迟 发或造成损失，后果乙方自己负责，乙方表示同意。五、劳动纪律：1甲方或总包单位（项目部）组织开展的各项安全教育、安全技术交底等活动，乙方必须准时参加，并按照要求履 行签字手续，拒绝参加各项安全教育，安全技术交底或拒不履行相关手续者，视为不服从管理的行为，甲方有权辞退 乙方。2乙方须遵守国家和地方的安全生产法律法规遵守甲方总包工单位的各项规章制度（含作息制度）服从现场的安 全管理，严格执行本工种的安全操作规程，做到不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。3甲方随时可以对乙方的安全行为进行检查，对乙方的违章、违纪行为有权做出警告、经济处罚、停工、清退的决 定，乙方必须接受总包单位的管理。如因乙
5、违反劳动纪律并被总包单位退回甲方的，甲方可以单方面解除乙方的劳动 合同，乙方表示同意。4乙方在施工过程中有权拒绝甲方和总包单位管理人员的违章指令，对安全设施不到位或存在严重安全隐患的部位 或场所的乙方有权拒绝进入施工，并向甲方或现场负责人汇报，乙方应努力做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人 伤害。5乙方有责任和义务保护好施工现场的各类安全防护设施未经总包单位的项目负责人同意，不得随意拆除、搬移。 当发现有安全设施不到位的地方时有义务通知现场管理人员，并由总包单位落实防护到位。6总包单位根据施工进度及工程节点作业流程，分配乙方的阶段性或每天的工作量，乙方必须服从工作安排，努力 完成施工任务。7乙
6、方领用总包单位的材料和工具须妥善保管和正确使用，出现浪费和损坏的要照价赔偿。 8乙方施工作业过中须严格遵守现场安全文明施工的相关规定，树立良好的个人职业道德，做到工完场地清，材料 分类堆放整齐等。六、劳动合同的终止：1有下列情形之一的，甲方有权立即解除与乙方签订的劳动合同：（1）乙方隐瞒事实真相，而实际操作技能水平达不到本岗位熟练标准要求的，经协商乙方不同意下浮工资的；（2）乙方负有直接或主要责任造成质量安全事故的；（3）乙方不服从工作分配，拒绝接受甲方或总包单位工作安排的；（4）有打架斗殴、盗窃和破坏行为的；2有下列情形之一或出现合同终止条件的，甲、乙双方签订的合同自行失效：（1）所在工程本
7、工种完工或合同终止条件出现的；（2）因不可抗拒的自然灾害或社会整体情况发生重大逆变以及建设单位原因导致在建项目因故停建的；（3）乙方因生病经治疗后不能胜任原工作的；（4）其他； 3试用期：乙方在试用期不合格的，按照劳动合同法及相关法律法规的规定执行；七、违约责任：1乙方有打架斗殴、盗窃和破坏行为的，属乙方违约行为，后果乙方自负。 2乙方无正当理由中途提出解除与甲方签订的劳动合同，属乙方违约行为，后果乙方自负。 3乙方不履行劳动合同条款或故意拖延工期的，属乙方违约行为，后果乙方自负。 八：工伤事故的处理：乙方发生工伤事故后的处理和赔偿标准按上海市综合保险标准和程序执行其，他省、市的执行 项目所在
8、地综合保标准和程序。九：特别约定：1.甲方因工程施工任需要，有权调动乙方工作地点，在没有改变乙方工作性质和劳动强度的情况下，不影响合同的有 效性，乙方必须服从安排。2因乙方违章、违规、违反劳动纪律受到总包单位和上级管理部门处罚的，其罚款由乙方全额承担，甲方在乙方当 月工资款中扣除。3因乙方违章作业、酒后作业、野蛮施工作业等情形造成自身伤害、他人伤害或财产损失的，乙方应承担由此造成 的全部经济损失，触犯法律的，应承担法律责任。4乙方必须持本人有效身份证，主动到总包单位进行验证和登记，办理暂住证等。 5乙方的工作服、雨衣、雨靴由总包单位代购，费用由乙方承担，并在相应月份的工资中扣除。 6特殊工种作
9、业人员必须持证上岗，无证人员不得从事特殊工种作业。7行业管理部门及当地政府规定的建筑劳务人员必须办理的技能岗位证书费用由乙方承担。8.乙方必须服从生活区安全卫生管理的规定，集体宿舍内乙方严禁使用大工率电器取暖、烧水、煮饭、炒菜，严禁私 拉乱接电线，严禁使用液化气灶具等。9其他未见事宜经甲方、乙方及总包单位三方共同协商解决。10. 十、合同纠纷：发生合同纠纷时，无争议的合同条款照常有效，有争议的合同条款经甲、乙方及总包单位共同协商解 决；协商不成的，可提交劳动仲裁部门仲裁，仲裁不服的可向人民法院诉讼。十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方当事人签字（盖章）后生效，双方承诺信守合同条款。甲方代表签字（单位章）：乙方签字：签字日期：
