《承揽加工合同范文5篇(范本精选).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同范文5篇(范本精选).doc（110页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、承揽加工合同范文5篇(范本精选)承揽加工合同范文5篇(范本精选)。承揽加工合同范文5篇承揽加工合同 篇1承揽方(甲方)：_定作方(乙方)：_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_加工费：_单位总价：_第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当。第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、
2、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称：_型号：_规格：_质量要求：_计量单位：_数量：_单价：_总价：_图纸、技：_术资料及：_交付时间：_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称：_交付时间：_交付地点：_交付数量：_包装要求：_检验方法：_运输方法：_运费承当：第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除承当违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如
3、未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的，如运
4、输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5.乙方如无故回绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点，应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一
5、)甲方：1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方：1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有才能履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管
6、机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密(技术信息、经营信息及其他商业机密)予以保密。未经该商业机密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违背上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防
7、止并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_(书信、 、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下：_。3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内
8、，以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进展解释。2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，按照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。
9、第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力;合同副本_份，送_留存一份。承揽方(盖章)：_定作方(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_地址：_地址：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_承揽加工合同 篇2订立合同双方：承揽方：县木具厂以下简称甲方定作方：县百货公司以下简称乙方甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守第一条加工成品品名规格长，宽，高cm单位数量备注玻璃柜台130x40x90件120塑料台面柜台18
10、0x100x95件10其中不带抽屉玻璃台面柜台180x100x95件20棉布货架180x40x200件10大百货电器货架180x80x200件5小百货货架180x50x200件80第二条加工成品质量要求：一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做三，严格掌握木制品的木材枯燥程度，榫缝、肩角构造必须严密，巩固、外表必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的根据第三条原材料由甲方提供
11、第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方甲方在按照乙方的要求进展工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见甲方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并通知乙方因此造成的损失，由乙方赔偿第五条工程价款：按核定价格单计算款25000元第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明第七条交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货任何一方如要求提早或延期交提货，必须在事先
12、与对方达成协议，并按协议执行交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担运输造成的损失，由甲方负责第十条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元贰万元甲方不履行合同时，除承当违约责任外，必须如数返还预付款乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款第十二条甲方的违约责任一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的
