《房屋拆迁还建协议书格式版（9篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋拆迁还建协议书格式版（9篇）（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋拆迁还建协议书格式版甲方：x有限公司，位于xx镇四巷号，法人代表乙方：_，xx镇xx村村民，住xx镇_号。丙方：担保人xx镇xx村甲方因开发需要，受xx市土地收储中心委托，征收并拆除乙方位于xx镇_号的房屋。参照国有土地上房屋征收与补偿条例，现行最新中华人民共和国土地管理法有关规定，双方在丙方监督下，就拆迁还建、安置补偿有关问题进行了协商，达成协议如下：一、乙方房屋、地基、菜地现状，宅基地面积共计280平方米，其中空地170平方,住宅面积单层110平方，四层，其中一、三层为住房，二层为两个门面、顶层2m以上，是收纳兼厨房，也可住人，底层架空。住房建筑面积共计330平方米，门面二个，（每个开
2、间4.15m,进深（13.3+1.2）面积各为60平方米，）门面建筑面积120平方米。房屋右侧与后方有村级公路，房屋前面临x大道，可资利用的公共通道面积约80平方（52.2+31.92），前、后、右侧三方共可停小车7至10辆。三相电到户，内三相表一块，两相表四块，水到户，内有水表三块，电视电话均到每套房屋。一二楼均已租出，每年房租收入10000元。乙方土地使用证号：x集用第号二、甲方以新建的房屋置换乙方被拆房屋，地点位于乙方现有房屋地点段，甲方给乙方的置换新建房屋为1_4楼，分别为一楼住宅房一套，地面必须为架空层。二楼门面二间，三、四楼住宅房二套，车位2个。面积大小的处理按以下方案：还建房面积
3、大于原房屋面积，乙方以建筑价格购买。还建房面积小于原房屋面积，甲方按同等地段房屋销售价格加相应税、费乘以差额面积，现金补偿乙方。还建房交房期限时间为两年，自签约日起计算。甲方承诺，还建给乙方的房屋终身免交物业管理费。三，还建房屋质量要求：所有房屋均应按xx市现行商品房标准建造，抗震为6_8级，并受监。其中第一层应为架空层每套住房及门面均应水、电（其中一户三相）电视到户，其费用均由甲方承担。其中水管到户直径不低于25，电到户电线截面不低于25.（其中一户三相）每套住房均应有进户门一块，窗户均装铝合金，门面应有进户门（卷闸门），窗户均装铝合金。水、电电视到户，其费用均由甲方承担。四、甲方给乙方的还
4、建房屋的各项证件，应含土地使用证，房屋使用权证，水、电、电视开户证件，所有证件的税、费均由甲方承担。并在交房时一并将所有证件交给乙方。如甲方交付的还建住房只可供乙方一户出入，所有证件可只办一个。如二户或多户进出，每套房均应有各自的证件。所有的土地使用证年限均应在_年以上（含_年）。交房时，应同时给乙方车位所有权终身免交物业管理费的证件或承诺书。五、甲方除给乙方还建房屋外，考虑到还建房屋内部仅为裸房等因素，补偿给乙方临时安置补助费，内部装潢补偿费，搬家费，乙方房屋租赁损失费，青苗补偿，农民宅基地占用补偿等费用共计x万元。其中，临时安置补偿费（过渡期乙方租房房租）12000元（两年），乙方经营性损
5、失20000元（乙方原租房收入，两年）搬家费1000元。内部装潢补偿等项747000元。六、违约责任及处理：在约定的交房时间到期后，开发商不能按期交房时：逾期，开发商应支付相应的房屋租赁费（6000*120%/年），房屋出租损失补助费（10000*120%/年），不足一年的按月计算。因其他原因，甲方无法履约交房，丙方应承担担保责任。督促甲方履约。仍无法交房时，按照xx市xx镇同等地段房屋在履约期的销售价格，加上应交各项税、费（含各种办证）合并计算应补偿的房屋价款，补偿给乙方。即采取货币补偿方式。甲方到期无履约能力，则由丙方担保人承担责任。在合同签字前，开发商与担保人应先签字，再将所有款项转到指
6、定的帐户。经确认后，被拆迁人签字，同时交出土地证，则表示房屋已转到开发商手中，被拆迁人在20天内搬迁完毕。并通知开发商及担保人。乙方交房时应保证不得拆除门窗及防护网。本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，签字盖章生效。立协议人甲方：xx市xx房地产开发有限公司法人乙方：丙方：x镇xx村村委会法人_年_月_日房屋拆迁还建协议书格式版（二）集体土地拆迁住宅用房货币补偿安置协议（新明街道）_（第一联：_拆迁人）NO：_拆迁人：_宁波国家高新技术产业开发区房屋拆迁管理办公室（2）（以下简称甲方）被拆迁人：_ （以下简称乙方）身份证号码：_根据甬高新_第_号文件，乙方所有住宅已列入老庙社区旧城改造项目
7、拆迁范围，根据宁波市征收集体所有土地房屋拆迁条例、宁波市征收集体所有土地房屋拆迁条例实施细则及高新区新明街道老庙社区集体土地房屋拆迁补偿安置实施方案（以下简称条例、细则、方案）的规定，现就房屋拆迁货币补偿安置等事宜签定如下协议：第一条：乙方被拆房屋座落于老庙社区，货币补偿安置确权建筑面积平方米。第二条：被拆住宅货币补偿单价按每平方米5981元结算，一次性过渡补贴费元。乙方合计拆迁补偿资金为元（大写：_万仟佰拾元角分）。第三条：乙方保证在_年_月_日前搬迁并腾空房屋，移交给甲方。乙方旧房及附属物归甲方所有，乙方不得拆除、损坏房屋，违者照价在房屋补偿金额中扣除。乙方交清应交款项并搬迁，经拆迁单位验
8、收后_日内，甲方一次性支付给乙方拆迁补偿资金。第四条：甲方未能在约定的时间内支付拆迁补偿资金的，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日万分之二的标准向乙方支付违约金;乙方未能在约定的时间内将旧房交付给甲方，从逾期之日起按房屋拆迁补偿金额每日万分之二的标准向甲方支付违约金。第五条：甲、乙双方如有违反本协议的，按市有关规定处理。第六条：本协议由双方签字盖章后生效。第七条：本协议一式三份，甲、乙双方及拆迁主管部门各持一份。拆迁人：_（盖章） 被拆迁人：_（盖章）经办人：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日房屋拆迁还建协议书格式版（三）拆迁人（以下简称甲方）：被拆迁人（以下简称乙方）：甲方因_建设需要
9、，经批准取得_号房屋拆迁许可证，根据城市房屋拆迁管理条例、某某省城市房屋拆迁管理办法及_等规定，对乙方的房屋进行拆迁，甲、乙、_方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：第一条被拆除房屋现状（一）房屋所在地点_，建筑面积_平方米（其中有证建筑面积_平方米，房屋使用面积_，房屋产权证号_），房屋的用途_，房屋的产权性质_，房屋的结构_，房屋的总楼层数_，房屋所在的楼层数_，房屋的朝向_。（二）房屋内部设施及装潢情况：（三）房屋的附属物及构筑物情况：（四）机械设备情况：第二条乙方基本情况（一）被拆除房屋为住宅时：1、乙方有正式户口_人（其中常住人口_人），分别是（姓名、性别
10、、年龄、与户主关系等）。（二）被拆除房屋是非住宅时：1、乙方情况：_第三条房屋拆迁补偿选择第_种方式：1、货币补偿。2、房屋产权调换。第四条被拆迁房屋的货币补偿方式（一）货币补偿金额的确定选择第_种方式：1、根据当地政府公布的货币补偿基准价由当事人协商确定价格。2、根据当事人共同推荐的评估机构评估的市场价格确定。3、当事人对评估机构的选定意见不统一时，按房屋拆迁管理部门确定的评估机构评估的市场评估价确定。4、当事人约定的其他作价方式。（二）房屋装潢作价方式：_（三）被拆迁房屋补偿金额：_1、房屋货币补偿金额。被拆迁房屋建筑面积_平方米，按建筑面积每平方米_元计价，小计_元。2、装潢补偿金额_元
11、（若房屋货币补偿金额含装潢补偿，此项可不另行计算）。3、附属物及构筑物补偿金额_元。以上三项合计补偿金额_元。（四）房屋货币补偿的币种_，补偿金额由甲方于_年_月_日前支付给乙方，支付方式：_。第五条房屋产权调换补偿方式（一）甲方提供位于_，结构_，用途_，房屋号_，建筑面积_平方米的现房、期房，产权调换房屋的楼层、房号的确定方法：_。产权调换的安置房屋应符合以下标准：1、甲方提供给乙方的安置房屋，应当符合国家质量安全标准;2、房屋内应当有以下设施：3、房屋装饰与设施标准见附件二4、新建房屋竣工后质量应经_登记备案。（二）被拆迁的房屋及产权调换的安置房屋的价格均按本协议第四条第（一）、（二）、
12、（三）款统一方式进行确定，并结清产权调换差价。（三）按被拆迁房屋与产权调换的安置房屋的价格结算产权调换差价。差价金额_。（四）产权调换差价币种：_，差价由_方于_年_月_日前向_方支付，支付方式：_。第六条房屋拆迁补助费（一）甲方按_规定标准，支付乙方搬迁补助费_元，临时安置补助费_元，其他补助费_元，共计_元。（二）拆迁非住宅房屋，甲方按_规定标准，支付乙方设备搬迁和安装补助费_元，因拆迁造成停产、停业损失补偿费_元，其他补助费_元，共计_元。（三）房屋拆迁补助费的币种：_，甲方应于_年_月_日前支付给乙方，支付方式：_。第七条逾期安置的违约责任。（一）甲方应在本协议第六条第（二）项约定的临
13、时过渡期期满前保证乙方按期回迁，逾期不能回迁的，甲方应在临时过渡期满_天前通知乙方，按下列约定处理：1、逾期_个月内，甲方按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的_%向乙方加付停产停业损失补偿费;逾期超过_个月，甲方按本协议第七条约定的停产、停业损失补偿费的_%向乙方加付停产停业损失补偿费。（二）乙方在临时过渡期内，收到甲方安置通知（通知方式为_）之日起4个月内，应到甲方办理安置手续;甲方应从发出安置通知后再支付乙方四个月临时安置补助费;逾期不到甲方办理安手续的，不再享受各种补助费或补偿费。第八条其他违约责任：第九条本协议在履行过程中发生的争议，由当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下述第_种方式解决：（一）向_仲裁委员会申请仲裁。（二）依法向人民法院起诉。第十条协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十一条本协议自双方签字盖章之日起生效。第十二条本协议一式_份，甲、乙方各持_份。甲方（签章）：乙方（签章）：房屋拆迁还建协议书格式版（四）一、施工内容及工程量：1、施工内容：建筑物拆除,渣土清运。2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。二、工程价款及结算方式：1、工程价款：经公开招标,拆除项目总金额为：_
