《工程队施工合同模板（6篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程队施工合同模板（6篇）（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程队施工合同模板业主方：（以下简称“甲方”）承租方：（以下简称“乙方”）甲、乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、施工地点：（以下简称“本商铺”）;2、施工建筑面积：_平方米;3、施工周期：_天（_年_月_日至_年_月_日）;二、工程价款施工方式及费用的约定1、本商铺的固定装饰装修由甲方负责进行施工，且全部费用由甲方承担;2、软装潢由乙方自行负责，且全部费用由乙方承担。三、关于材料供应的约定1、本商铺固定装饰装修的全部材料由甲方负责采购，乙方须至施工现场确认固定装饰装修过程中使用的材料小样或提供小样待甲
2、方确认后按小样采购。甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。2、本商铺软装潢的材料、摆设、设备等由乙方自行采购，乙方采购的材料、摆设、设备须为符合国家相关规定的合格产品。如乙方采购的材料、摆设、设备系为伪劣商品，对工程造成的损失由乙方负责。四、施工图纸1、甲乙双方约定本商铺固定装饰装修及软装潢施工图纸由乙方负责设计并提供，交图时间为_年_月_日，图纸一式四份，甲方、乙方、施工队及物业管理公司各执一份。2、甲方收到施工图纸后须办理书面交接
3、手续，并送交本商铺物业管理公司进行审核，如乙方设计的施工图纸不符合物业管理相关规定，则乙方须按照物业管理公司的要求进行修改后方可进行施工。五、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工导致逾期完工的，甲方应承担相应责任，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交本商铺所在地的人民法院诉讼解决。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份
4、，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_电话：_ 电话：_签订地点：签订日期：_年_月_日工程队施工合同模板（二）发包人（全称）：_法定代表人：_住所：_联系电话：_承包人（全称）：_法定代表人：_住所：_联系电话：_依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同实施的工程内容，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商达成一致意见，特签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程运距：二、工程日期工程有效期限_天（含法定
5、节假日）开工日期_年_月_日;竣工日期_年_月_日三、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。四、合同价款金额（大写）：_ 元（人民币）;_元（人民币）。五、工程承包范围和内容1、承包范围及内容：施工段施工图纸标注红线范围内，本合同约定的全部工程内容。2、乙方应当全面完成承包范围内的全部工作内容：（1）本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括：本工程所需的原材料、机械设备，劳动力及技术装备的组织等。（2）办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。（3）土石方的场内调配及外运、弃渣。（4）开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。（5）承包范围
6、内图纸或业主要求的预留预埋工作。（6）土石方开挖及运输过程中的清洁工作。（7）负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。六、双方义务与责任1、发包人派驻的工程师姓名：_ ;职务：_;职权：_。2、监理单位委派的工程师姓名：_ ;职务：_;发包人委托的职权：_;需要取得发包人批准才能行使的职权：_。3、不实行监理的，工程师的职权：_。4、承包人代表姓名：_ ;职务：_;职权：_。5、发包人代表姓名：_ ;职务：_;职权：_。七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要
7、求：已接通。3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工后3天内。5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工后30天内。6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。八、工程验收1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的
8、基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。九、材料提供工程中所需材料及装饰方面的.材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。十、合同价款
9、支付方式1、乙方垫资施工至_后，经甲方核实确认工程量价款后_日内向乙方支付已完工程量的_%工程款。2、工程验收合格后，付至工程总造价的_%。3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的_%;备案完成后付到工程决算款_%。4、余留工程款的_%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。十一、保修期限质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。十二、违约责任1、协议后效后，某一方不履
10、行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价_%的违约金。2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳_元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_元。3、乙方在通过竣工验收之日起_日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳_元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_元。十三、争议解决如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。发包人：_（公章）委托代理人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日承包人：_（公章）委托代理人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_邮政编码：_年_月_日工
11、程队施工合同模板（三）第一条工程概况工程名称：_工程地点：_第二条工程承包范围_第三条工程工期1.计划开工日期：_年_月_日，计划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天;2.主要节点工期：_3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日工程队施工合同模板（四）发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条理，经协商一致，签订小区管网配套施工合同一、工程名称：综合管网配套工程二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容（室外部分）
12、、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。三、承包形式：包工包料。四、工期：_年_月_日至_年_月_日五、质量标准：本工程严格执行建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242_要求及国家相关标准。六、合同价款及付款方式：合同总价款为人民币_元。1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。七、材料要求1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工
