工程索赔程序及具体要求

《工程索赔程序及具体要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程索赔程序及具体要求（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程索赔程序及具体要求一、我国?建立工程施工合同(示范文本)?规定的施工索赔程序如下：1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2) 发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提出补偿经济损失与(或)延长工期的索赔报 告及有关资料；3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告与有关资料后，于28天内给予答复，或要求承 包人进一步补充索赔理由与证据；4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告与有关资料后28天内未给予答复或未对承包人 作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5) 当该索赔事件持续进展时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终 了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料与最终

2、索赔报告。二、索赔的起因(1) 风险分担不均。这是工程承包业受买方市场现状制约这一客观事实所决定的。在 这种情况下，中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险，弥补各种风险引起的损失。 这就是工程索赔中承包商(Constractor)的索赔案数远远超过业主(Employer)反索赔案数的原 因。(2) 施工条件变化。土建工程施工与地质条件密切相关，如地下水、断层、溶洞、地下 文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有经历的承包商也无法事前预料。因此施工条件的 异常变化必然会引起施工索赔。工程变更(Variations)。承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表(BOQ Bill of quan

3、tities)中所列工程量的一定幅度(15%)以上时，或者在施工过程中，工程师(Engineer) 指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用，或需要 延长工期。所有这些情况，承包商都可提出索赔要求，以弥补自己不应承当的经济损失。工期拖延(Construction delay)。施工过程中，由于受天气、地质等因素影响，经常出 现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面，承包商就实际支出的方案外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面，那么应自费采取赶工措施，抢回延误的工期，否那么应承当误期损 害赔偿费(Liquidated damages for delay)。业主违约

4、(Default of employer)o指业主未按规定为承包商施工提供条件，未按规定时 限向承包商支付工程款，工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复，或者由于业主坚 持指定的分包商(Nominated subcontractor)等。(6) 合同缺陷。由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏，引起支付工程款时的纠纷，由工 程师做出解释。但是，如果承包商按此解释施工时引起本钱增加或工期拖延时，那么属于业 主方面的责任，承包商有权提出索赔。(7) 工程所在国家法令变更。如提出进口限制、外汇管制、税率提高等等，都可能引起 施工费用增加，按国际惯例，允许给承包商予以补偿。变更的时间标准，是从投标截止日

5、期 (一般均为开标日期)之前的第28天开场。三、建立工程施工索赔证据(1) 招标文件。它是工程工程合同文件的根底，包括通用条件、专用条件、施工技术规 程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程本钱的根底资料。它们 不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加本钱的依据。(2) 投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进展了分析计 算，对各主要工程量的施工效率与进度进展了分析，对施工所需的设备与材料列出了数量与 价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，在中标及签订 施工协议书(Construction agreement)以后，

6、都成为正式合同文件的组成局部，也成为施工索 赔的根本依据。(3) 施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工方 案合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释， 那么这个纪要就是将来索赔计价的依据。(4) 来往信件。如工程师(或业主)的工程变更指令(Variation orders)、口头变更确认函(Confirmation of oral instruction)、加速施工指令(Acceleration order)、施工单价变更通知、对 承包商问题的书面答复等等，这些信函(包括电传、资料)都具有与合同文件同等的效力，是结算与索赔的

7、依据资料。(5) 会议记录。如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技 术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。对于重要的会议纪要，要建立审阅制度，即由作纪 要的一方写好纪要稿后，送交对方传阅核签，如有不同意见，可在纪要稿上修改，也可规定 一个核签期限(如7天)，如纪要稿送出后7天内不返回核签意见，即认为同意。这对会议 纪要稿的合法性是很必要的。(6) 施工现场记录。主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设 备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录相等等。对于重要记录，如质量检查、 验收记录，还应有工程师派遣的监理员签名。(7) 工程财务记录。如工程进度款

8、每月支付申请表，工人劳动计时卡与工资单，设备、 材料与零配件采购单、付款收据，工程开支月报等等。在索赔计价工作中，财务单证十分重 要。(8) 现场气象记录。许多的工期拖延索赔与气象条件有关。施工现场应注意记录与收集 气象资料，如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。(9) 市场信息资料。对于大中型土建工程，一般工期长达数年，对物价变动等报道资料， 应系统地收集整理，这对于工程款的调价计算是必不可少的，对索赔亦同等重要。如工程所 在国官方出版的物价报道、外汇兑换率行情、工人工资调整等。(10) 工程所在国家的政策法令文件。如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变

9、更 指令、工程仲裁规那么等等。对于重大的索赔事项，如遇到复杂的法律问题时，承包商还需 要聘请律师，专门处理这方面的问题。四、索赔报告的组成局部(1) 总论局部。包括以下具体内容： 序言； 索赔事项概述； 具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额； 报告书编写及审核人员。(2) 合同引证局部。索赔报告关键局部之一，是索赔成立的根底。一般包括以下内容： 概述索赔事项的处理过程； 发出索赔通知书的时间； 引证索赔要求的合同条款； 指明所附的证据资料。(3) 索赔额计算局部。索赔报告书的主要局部，也是经济索赔报告的第3局部。索赔款 计算的主要组成局部是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、

10、工地管 理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单 据。并通过详细的论证与计算，使业主与工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索 赔要求的迅速解决十分重要。(4) 工期延长论证局部。工期索赔报告的第3局部。在索赔报告中论证工期的方法，主 要有： 横道图表法(Bar chart method)； 关键路线法(CPMCritical path method)； 进度评估法(PERTProgramme evaluation and review technique)等等。承包商在索赔报告中，应该对工期延长(EOT)、实际工期(Actual time for

11、completion)、 理论工期(Theoretical time for completion)等进展详细的论述，说明自己要求工期延长(天数) 的根据。(5) 证据局部。通常以索赔报告书附件(Appendix)的形式出现，它包括了该索赔事项所涉 及的一切有关证据以及对这些证据的说明。索赔证据资料的范围甚广，可能包括施工过程中 所涉及的有关政治、经济、技术、财务、气象等许多方面的资料。对于重大的索赔事项，承 包商还应提供直观记录资料，如录相、摄影等。五、工程索赔原那么1、根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号(构 造物名称)、索赔事由及依据、事件发生起算日期与

12、估算损失，无须附有详细的计算资料与 证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了 解。2、索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责 人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。3、索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由 要充分;所有工程费用与工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录与计算资料及相关 的证明材料。六、索赔的具体操作步骤1、索赔工程种类及起止日期计算方法a. 延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后(28)天之内，施工单位有权得到免费 由业主或其委托的设计单

13、位提供的全部图纸、技术标准与其他技术资料，并且向施工单位进 展技术交底。如果在(28 )天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，为施工单位进 展技术交底。如果在(28 )天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位 应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第(29)天为索赔起算日，收到图纸及相关资料 的日期为索赔完毕日。由于为施工前准备阶段，该类工程一般只进展工期索赔，相应施工机 械进场，到达施工程度因未有详细图纸不能进展施工时应进展机械停滞费用索赔。b. 恶劣的气候条件导致的索赔:分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建工程进展 投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向

14、保险机构申请损失费用，在建工程未投保时，应根据合同条款及时进展索赔;该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开场影响的第一天为起 算日，恶劣气候条件终止日为索赔完毕日。c. 工程变更导致的索赔：分为工程施工工程已进展施工又进展变更、工程施工工程增加 或局部尺寸、数量变化等;计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下 达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔完毕日。d. 以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些工程承包商 无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类工程一般索赔工程数量增加或需重新投入 新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未预见的情况开场出现的

15、第一天为起算日，终止日 为索赔完毕日。e. 由外部环境而引起的索赔：属业主原因，由于外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、 用地的出入权与使用权等）而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工方案影响的第一天为 起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件完毕日。该类工程一般进展工期 及工程机械停滞费用索赔.f. 监理工程师指令导致的索赔：以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成 某项工作的日期为索赔事件完毕日。g. 其他原因导致的施工单位的索赔，视具体情况确定起算与完毕日期。2、同期记录a. 索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件完毕日止，要认真做好同期 记录，每天均应有

16、记录，又有现场监理工程人员的签字;索赔事件造成现场损失时，还应做 好现场照片、录象资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否那么在理赔时难 以成为有利证据。b. 同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置 清单;对工期的延误;对工程的损害程度;导致费用增加的工程及所用的人员、机械、材料数量、 有效票据等。3、详细情况报告在索赔事件的进展过程中（每隔一星期，或更长时间，或视具体情况由监理工程师而定）， 承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额 影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位。4、最终索赔报告当索赔事件所造成的影响完毕后，施工单位应在合同规定的时间内向监理工程师提