经典工程设计合同标准范本(9篇).doc

上传人:M****1 文档编号:509838980 上传时间:2023-02-27 格式:DOC 页数:43 大小:64.50KB
返回 下载 相关 举报
经典工程设计合同标准范本(9篇).doc_第1页
第1页 / 共43页
经典工程设计合同标准范本(9篇).doc_第2页
第2页 / 共43页
经典工程设计合同标准范本(9篇).doc_第3页
第3页 / 共43页
经典工程设计合同标准范本(9篇).doc_第4页
第4页 / 共43页
经典工程设计合同标准范本(9篇).doc_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

《经典工程设计合同标准范本(9篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经典工程设计合同标准范本(9篇).doc(43页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、经典工程设计合同标准范本委托方:(以下简称甲方)受托方:(以下简称乙方)甲乙双方于_年_月_日签订建筑工程设计合同(以下简称原合同),现因方便面车间的工艺修改。经甲乙双方共同协商,现甲方将_公司方便面车间内及料包车间的布置、方便面车间增加局部四层、面粉仓工程委托乙方设计,为明确双方责任,经双方同意就原合同基础上签订本补充协议,以供双方共同遵守。第一条工程造价1.本工程总价为含税RMB350000元,即人民币叁拾伍万元整。2.工程总价包含施工图设计、出图、邮寄以及施工图的技术交底等方面所产生的直接或间接费用。第二条工程付款方式1.工程完成,甲方对工程验收合格后,支付100%工程费用。2.甲方付款

2、给乙方时,乙方必须提交给甲方同额之发票。第三条本协议中未明确约定其他事项,依原合同执行。未尽事宜,双方可再签订补充协议。第四条本协议与原合同具有同等法律效力第五条本协议正本一式四份,甲、乙双方各执一份。第六条甲、乙双方执行本协议过程中,如发生争执,甲、乙双方应先进行协商,求得妥善解决。如果协商不能解决时,可提请甲方具有管辖权的人民法院裁决,裁决为终局裁决,对甲乙双方都有约束力,双方应按此裁决执行,诉讼费用由败诉方负担,未有争议部分,双方应继续执行。第七条本合同自双方代表签订并加盖单位公章之日起生效。甲方:_ 乙方:_(盖公章)(盖公章)法人代表或授代表:(签章)法人代表或授代表:(签章)签约地

3、点:签约日期:经典工程设计合同标准范本(二)中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人:_设计人:_第一条本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、工程勘察设计收费标准(_年修订本)、计价格_号文。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表:第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:第五条设计的费用以人民币结算,本合同设计收费为人民币_(大写)。第六条双方责任6.1发包人责任:6.1.

4、1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。未按合同约定时间提供工作用基础资料,交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。6.

5、1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。6.1.4设计文件未通过审批前的修改不计付设计费用;如通过审批后作重大修改、变更,设计变更工作量在原工作量30%内的不计设计费,超出原工作量30%部分按原设计收费标准的50%计取设计费。设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费,工本费按200元/公斤计取。6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作方便条件。6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。发包人用于

6、本合同的项目情况除外,用于本合同外的项目时,需经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让,如发生以上情况,发包人应付法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任:6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是:国家现行有关技术规范、标准及规程等。6.2.3设计合理使用年限为土建为_年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的

7、设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任:7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人根据设计已进行的实际工作量结算设计费。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金

8、额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批(除设计人的原因造成的情况除外)或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。7.4由于设计人自身原因,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。由于设计人原因,未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的,每延误一天,应按该项目应收设计费的万分之五向发包人支付违约金。7.5合同生效后

9、,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。8.2本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。8.3发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发

10、包人支付。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.6本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解协商不成的,双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁。8.7本合同一式肆份,发包人贰份,设计人贰份。8.8本合同经双方签章后生效。本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.9本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人名称:

11、(盖章)_设计人名称:(盖章)_法定代表人:_(签字) 法定代表人:_(签字)委托代理人:(签字)_委托代理人:(签字)_鉴订日期:_年_月_日经典工程设计合同标准范本(三)工程名称:工程编号:合同签约时间:_年_月_日委托单位:_(公章) 设计单位:_(公章)法人代表:_ 法人代表:_联系人:_ 联系人:_地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_单位全称:_ 单位全称:_账号:_ 账号:_开户银行:_ 开户银行:_第一条根据中华人民共和国经济合同法有关规定,制定本合同。第一条委托方名称:(简称甲方)承包方名称:(简称乙方)第二条设计依据:第三条甲方委托乙方设计的工程项目:设计规模:收费标准:%投

12、资:预估设计费:元(结算时按实际发生数计)。预付设计费:元第四条甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。第五条本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准_年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。第六条合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。第七条双方各自的责任是:(一)委托方1。向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。2。在设计人员到

13、现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。3。按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。4。维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。(二)承包方1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸套。2。方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。3。负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。第九条除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。(三)委托方1。由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。2。中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。3。超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号