《建设工程保持廉洁协议书标准模板(2篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程保持廉洁协议书标准模板(2篇).doc(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程保持廉洁协议书标准模板甲方:_(以下简称甲方) 乙方:_(以下简称乙方)装修公司依照民法典及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程概况及承包方式1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包方式:包工包料4、工程概况:建筑面积平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:_元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)四、工程期限工程开工日期:_年_月_日工程竣工日期:_年_月_日五、质量要求按国家建设部行业标准G7391建筑装饰工程施工验收规范规定,
2、及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为_年,终身维修。六、付款方式1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。七、双方责任1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲
3、方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。
4、6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方单位名称:乙方单位名称(盖)(盖)法人代表:_ 法人代表:_ 委托代理人:_ 委托代理人:_建设工程保持廉洁协议书标准模板(二)(甲方)发包人:(乙方)承包人:法定代表人:黄海建证书等级:一级电话:(甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:1.1依中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定去执行。1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费
5、用表见下表:所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方5%的保修金。2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方
6、的授权和工程建设)3.1本合同建造费,估算为人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方
7、)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。6.2
8、(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其
9、规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。7.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日第3页共3页