《施工合同模板汇编7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板汇编7篇（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同模板汇编7篇 施工合同 篇1 合同风险控制培训心得 作为一名工程采购人员，在日常工作中牵涉材料采购合同、设备采购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同，合同条款制作非常关键与重要。7月3日上午公司组织了合同风险控制的培训，通过律师静态与动静的进行分析，使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻认识，结合律师的培训的内容，我认为以后在采购合同、设备租赁合同、施工合同，应注意以下五条：一、合同审查：1、认真审查签约对象的主体资格与资信能力。a、首先要查看对方的三证是否参加年检以及证明资料，确认一般企业的民事主体资格，了解其经营范围，审查企业的法定资质、资格、许可以及对方的资金、信用，经营情况，其
2、项目是否合法、成功案例、用户意见表。b、其次了解公司内部机构，是否具备订立合同的主体资格。同时也要审查签约人的资格，查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明，了解对方的合法身份和权限范围，以确保合同的合法性和时效性。c、对于金额大的交易，还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信能力，以及对供应单位现有客户及以往交易证明（业绩）进行考察以及厂家现场考察，施工单位应进行成功项目实地考察以及用户情况了解。2、认真审查合同是否有效，履行是否存在法律障碍合同交易（或合作）事项本身是否合法有效；合同的具体条款是否合法有效；合同内容是否存在法律障碍；合同文件签署（包括授权委托）是否有效；保障合同及条
3、款的有效性（必要时可通过裁判获得强制实现力），防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或承担责任。二、合同签订1、争取合同起草权一般来讲，合同由谁起草，谁就掌握主动权。起草一方的主动性在于可以根据双方协商的内容，认真考虑写入合同中的每一条款，斟酌选用对己方有利的措词，更好地考虑和保护自己的利益。2、用词要严谨签订合同对合同条款要认真推敲，防止发生歧义和误解，要做到字斟句酌、反复推敲，不要在合同中用含糊不清，模棱两可的词句或多义词，而且要注意合同的条款有无重复，或者前后是否自相矛盾，以免使对方有钻空子的机会。3、尽可能的维护自身的正当权益a、采购合同内容应尽可能具体、明确、可操作。（质量、数量、
4、价格、发票、相关证明书等）如进口产品必须提供报关单。我方取得的，能否满足需要。我方应履行的，是否存在困难与障碍。交易内容实现的具体流程，应条理清晰、期限明确，并能彼此控制。b、实现我方合同目的的核心条款（如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款）是否明确、可控。c、合同履行的流程、期限是否清晰，能否保障交易内容的实现；是否存在由对方单方控制的风险。d、履行相应义务后，确认是否能取得相应证据（明确到经手人）。e、如施工合同目的实现的各个重要阶段，可能发生的对方违约、工期、安全事故、意外事件，付款条款、商务条款、技术协议、现场施工（文明施工、安全施工、相关技术等）
5、是否约定了相应的违约责任、风险分配和约定解除权。 f、是否需要增加相应的一般条款（如生效条件、质保金条款、安全保证金条款等）；g、使用标准文件订立合同的，应充分考虑我方的履行控制能力范围。h、无论是采购合同还是施工合同或者其它合同，在不能解决情况下，为确保自己权利应该编写最利于公司的法院起诉。三、合同履行控制1、严格依合同约定履行，并注意主体的一致性,订立合同的主体应当与履行合同、承担责任的主体保持一致。一方代为履行，另一方代为接受履行的，应办理并保留相关手续与资料，以及合同签订前后所有通信内容的保留。2、对方的履行我方及时了解、检验。3、我方的履行，保留证据；要求对方及时确认（确认人的明确）
6、。4、根据履行需要，应该及时的通知、告知、协助。5、合同如有变更，应及时办理确认并告知相关人员。6、对方发生违约时，及时主张权利、催告履行；行使抗辩权。7、遇有特别事件或重要事实，协商解决之同时，保存证据。（找律师了解相关的法律法规）8、无法协商时解除合同。四、充分重视法律，运用法律自我保护合同一经双方签订等于承诺，同时具有法律效力。对违约行为无法协调，要及时申请仲裁或向人民法院提起诉讼。对合同欺诈行为要及时采取措施，尽量减少和避免损失。五、合同管理意识1、风险意识：认识到合同事务中存在风险，保持警惕，不可疏忽。2、法律意识：依据法律处理合同事务，保护自身合同权益；而不仅仅是依靠工作习惯、人情
7、、常理、观察、了解对方等。3、合同意识：重视合同的签定，并依据合同约定执行合同事务，保障合同权益。4、证据意识：在处理合同事务的过程中，注意收集、保存相应证据，防止发生争议时，有关重要事实无法证明。5、时效意识：及时、尽快的行使合同权利；防止时效超过，以致发生失权后果。这次培训虽然时间不长，但是让我受益匪浅，让我在今后的工作中时刻提醒自己注意采购合同的风险防范，提高法律意识，降低风险。 施工合同 篇2 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致,订立本合同。一、工程概
8、况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：室内装饰、强弱电等零星维修。4、合同期限：二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。三、结算方式甲、乙双方就需要维修部位及工程量，按技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准，甲、乙双方依据约定的单价进行结算，确定工程总造价。甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。四、工程总价工程总价按实结算。五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，对甲方提出的问题，应及时进行整改。维修工程结束后,由甲、乙双方共同对
9、工程进行验收，验收合格以双方签字确认的施工记录单为准。在竣工验收时，对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修。六、工程款支付1、工程款支付方式为转账。2、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告,双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后，一次性付清。3、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票。否则，甲方有权拒绝支付工程款。七、保修1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任。2、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后24小时内派人进行检查及维修。3、乙方在施工中必须严格按施工工艺
10、要求操作。4、在保修期内，乙方应定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。八、安全施工乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。九、施工责任1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责有关部门协调。2、乙方指派 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合
11、同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程十、其它1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表确认后为有效。2、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成，由该维修工程所在地人民法院解决。甲方: 乙方:(盖章) (盖章)法定代表人(签字或盖章)： 法定代表人(签字或盖章)：签订日期:20XX年 月 日 施工合同 篇3 甲方： 乙方：(以下简称甲方)现委托(以
12、下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知
13、技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。四、工程及工程量的变更1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。五、工程验收1.采用完工总验收的方式。2.工程验收
14、标准。监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。六、系统保证及工程维护乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。八、支付条款1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。九、售后服务乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。十、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。十一、违约责任1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，
