《建设工程勘察合同合同示范文本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同合同示范文本（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：YB-HT-0906建设工程勘察合同（合同Con structi on engin eeri ng方: 方:编订：Yu nbo Desig n签 订日期:年月日精品合同/ Word 文档/文字可改编号：YB-HT-0906建设工程勘察合同（合同示范文本）说明：本合同书适用于约束协议双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的II分歧，提供有力的文字性依据，可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。I（岩土工程勘察、水文地质勘察 （含凿井）工程测量、工程物探）工程名称： 工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部国家工商行政管
2、理局监制二0XX年三月发包人勘察人发包人委托勘察人承担任务。根据中华人民共和国合同法 及国家有关法规规定， 结合 本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量， 经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1. 1 工程名称：1. 2 工程建设地点：1. 3 工程规模、特征：1. 4工程勘察任务委托文号、日期： 1. 5工程勘察任务（内容）与技术要求： 1. 6 承接方式：1. 7 预计勘察工作量：第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2. 1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线 范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2
3、. 2提供工程勘察任务委托书、 技术要求和工作范围的地 形图、建筑总平面布置图。2. 3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标 与标高资料。2. 4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2. 5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付 费方式4. 1开工及提交勘察成果资料的时间4. 1. 1 本工程的勘察工作定于 年月日开工
4、， 年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人 的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4. 1. 2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或 合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、 不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4. 2收费标准及付费方式4. 2. 1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结 算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项 目，由发包人、勘察人另行议定。4. 2. 2本工程勘察费预算为 元（大写）,合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付
5、预算勘察费的20%作为定金，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 %时，向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款，计 元；勘察工作外业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 %，计元；提交勘察成果资料后勤 10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5. 1 发包人责任5. 1. 1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5. 1. 2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段）， 发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不
6、可靠、 地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工 作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5. 1. 3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工 作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除 地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问 题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟 渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5. 1. 4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危 险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5. 1. 5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察
7、人提出的工程用料计划， 按时提供各种材料及其产品合格证 明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5. 1.6 勘察过程中的任何变更， 经办理正式变更手续后， 发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5. 1. 7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 丿元。5. 1. 8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺 延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时， 发 包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。5. 1. 9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方
8、案、报告 书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得 擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5. 1. 10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的 其他责任。5. 2 勘察人责任5. 2. 1勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任 务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质 量合格的勘察成果资料，并对其负责。5. 2. 2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他
9、单位时，勘察人应承担全部勘察费用； 或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 %。5. 2. 3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5. 2. 4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作 现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手 续。5. 2. 5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安 全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5. 2.
10、 6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的 其他责任。第六条违约责任6. 1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外， 还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。6. 2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。6. 3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的， 不退还发包人已付定 金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人 应向勘察人支付预算额 50%的勘察费 计 元；完成
11、的工 作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。6. 4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超 过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6. 5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6. 6 本合同签订后，发包人不履行合同时， 无权要求返还 定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其他约定事项：第九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解决：（一）提交 仲裁委员会
12、仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效； 按规定 到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案； 发包人、勘察人 认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。 发包人、 勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。发包人名称：勘察人名称：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月 日云博图文设计有限公司Yunbo Graphic Design Co., Ltd.第#页
