《工程造价合同律师版（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价合同律师版（四篇）.doc（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程造价合同律师版依照中华人民共和国合同法、建设工程造价咨询合同（示范文本）和国家其他的有关法律、规定，经双方协商一致，签订本合同。委托单位名称（甲方）：咨询单位名称（乙方）：一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1、项目名称：枫水湾二期枫林园配套工程2、项目地点：北辰区西堤头镇东堤头村商贸城二、乙方同意按照本合同的规定，承担以下议定范围内的建设工程全过程造价咨询服务业务：（一）委托范围：1、项目红线范围内的配套工程结算件的编制及审核工作;2、项目红线范围内的配套工程的签证变更的编制及审核工作;3、项目施工过程中的工程量审核，施工单位月进度产值完成审核。（二）服务期限：_年。自_
2、年_月_日至_年_月_日止，服务期满后如甲方还需要乙方提供咨询服务，其咨询服务费由双方另行增加。三、乙方的义务1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料.2、乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1）“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;2）“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务;3）“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同第七项第一款、第九项第二、四款的规定，乙方应增加的额外工作量。3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。四、甲方的义务1、甲方应负责与本建设工
3、程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。2、甲方应当在合同签订之日起_日内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。3、甲方应在_日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。五、乙方的权利甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予乙方以下权利：1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。2、乙方在咨询过程中，负责对甲方指定第三方范围内的造价内容提出专业指导及相关数据服务。六、甲方的权利1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容
4、。2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。3、当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同。七、乙方的责任1、乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期并增加相应费用。2、乙方对甲方或甲方分包的第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的乙方应承担相关责任。八、甲方的责任1、甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，由甲方承担相应责任。2、甲方应在合同签订后及时给乙方提供相关书
5、面材料以保证造价服务的正常进行。3、甲方应按合同约定的付款给予乙方相应比例的付款。九、合同生效、变更与终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。3、当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。4、乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，
6、有权得到额外的时间和酬金。5、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。十、造价咨询业务的酬金（一）本工程乙方按配套工程全过程提供造价咨询服务及计取咨询服务费;（二）枫水湾二期配套工程咨询服务费计取标准：配套工程全过程造价服务费按2.5元/m2计取，合同总价款：_元，大写：_整。（三）咨询服务费的支付方式：1、合同签订后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的40%。2、合同范围内配套工程完工后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的50%。3、合同范围内配套工程竣工结算完成后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方剩余10%咨询
7、服务费。十一、其他1、因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由乙方负责。2、乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。4、除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。5、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。6、未经甲方许可，乙方不得私自与第三方（总包方）对本工程进行合同范围内的沟通商议。十二、合同争议的解决建设工程造
8、价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向河西区人民法院起诉。十三、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程造价合同律师版（二）甲方：（建设单位）乙方：（施工单位）甲方将坐落在（地址）的（工程名称）土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：第一条工程内容：（除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包
9、括给排水和电器安装）.第二条工程造价决算方式：1.工程造价计算：_。与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按（约定套用的定额与费率）结算.2.工程量计算依据为：设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条工程款支付：_。第四条工期：1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元（从履约金中扣除）.遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证
10、认可后方可顺延工期.2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条施工组织管理：1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.2.乙方委
11、派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签
12、字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安
13、全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方（剔除处罚款）.在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求：乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交施工计划,施工组织,施工质量保证书,安全生产责任书.第十
14、条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人：_ 代表人：_合同签订日期：合同签订地点：工程造价合同律师版（三）_（以下简称委托人）与_（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：_2.服务类别：_第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件；2.建设工程造价咨询合同专用条件；3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终结。第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。委托人（盖章）：_咨询人（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_
